Резолютивная часть решения от 10 января 2024 г. по делу № А45-17599/2023

28/2024-2677(1)



АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-17599/2023
г. Новосибирск
10 января 2024 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой О.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

к обществу с ограниченной ответственностью "Промэнергострой" (ОГРН <***>), г. Новосибирск; Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (ОГРН <***>), г. Новосибирск,

при участии в деле в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора 1) Департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города (ОГРН 1075406030270); 2) общества с ограниченной ответственностью «Дирекция объединенных строительных трестов - Новосибирск» (ОГРН <***>); 3) общества с ограниченной ответственностью «Сибконтрольсервис» (ОГРН <***>), 3) ООО «ПСК Регион Проект» (ИНН <***>),

о взыскании неустойки в сумме 202 266 рублей 54 копеек, при участии:

от истца – ФИО2, доверенность № 79 от 12.12.2023, паспорт, диплом;

от ответчика - 1) не явился, извещен 2) ФИО3, доверенность от 01.06.2023, паспорт, диплом; 3) не явился, извещен,

от третьих лиц: не явились, извещены,

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Промэнергострой" (ОГРН <***>), а при недостаточности денежных средств субсидиарно с Ассоциации строительных организаций Новосибирской области (ОГРН <***>) в пользу Фонда модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства муниципальных образований Новосибирской области (ОГРН <***>) неустойку в размере 202 266 рублей 54 копеек, судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7045 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова