Резолютивная часть решения от 3 июля 2017 г. по делу № А73-4203/2017

35/2017-78547(1)

Арбитражный суд Хабаровского края

г. Хабаровск, ул. Ленина 37, 680030, www.khabarovsk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е

резолютивная часть

дело № А73-4203/2017
г. Хабаровск
03 июля 2017 года
Арбитражный суд Хабаровского края в составе судьи Тищенко А.П.

при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в судебном заседании дело по иску муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: <...>) к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Альтаир» (ОГРН <***>, ИНН <***>, место нахождения: <...> (1- 22) о взыскании 239 400 руб. и по встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Альтаир» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» о взыскании 46 410 руб.

Руководствуясь статьями 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

решил:

первоначальный иск муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» к обществу с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная

компания «Альтаир» о взыскании неустойки в размере 239 400 руб. удовлетворить частично в размере 74 970 руб.

Отказать в удовлетворении остальной части первоначального иска.

Встречный иск общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» о взыскании неустойки в размере 46 410 руб. удовлетворить частично в размере 34 965 руб.

Отказать в удовлетворении остальной части встречного иска.

В результате зачета первоначального и встречного исков взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно-строительная компания «Альтаир» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Комсомольска-на-Амуре» неустойку в размере 27 053 руб. 21 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Проектно- строительная компания «Альтаир» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 2 999 руб.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Шестой арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения.

Апелляционная жалоба подается в арбитражный суд апелляционной инстанции через Арбитражный суд Хабаровского края.

Судья Тищенко А.П.