СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 октября 2019 г. по делу № А50-2484/2019

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

100502_2762148

Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

г. Пермь

«21» октября 2019г. Дело № А50-2484/2019

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Лаврова Ю.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Сычевой К.В., рассмотрел в судебном заседании дело по иску публичного акционерного общества «Уралкалий» (618426, Пермский край, г. Березники, ул. Пятилетки 63, ОГРН: 1025901702188, ИНН: 5911029807) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 59» (614097, г. Пермь, ул. Песчаная, д. 1 , ОГРН: 1135906000867, ИНН: 5906118699) о взыскании неустойки в размере 1 317 268 руб. 46 коп., штрафной неустойки в размере 9 432 576 руб. 56 коп.

по объединенному делу по иску общества с ограниченной ответственностью "Строительно-монтажный трест № 59" (614097 Пермский край г Пермь ул Песчаная д. 1, ОГРН 1135906000867, ИНН 5906118699) к публичному акционерному обществу "УРАЛКАЛИЙ" (618426 Пермский край г Березники ул Пятилетки д. 63, ОГРН 1025901702188, ИНН 5911029807) о признании отказа от исполнения договора подряда № 5-4 от 19.05.2014 недействительным,

Руководствуясь ст.ст. 110, 167, 170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л:

1.Исковые требования публичного акционерного общества «Уралкалий» (ОГРН: 1025901702188, ИНН: 5911029807) удовлетворить.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно- монтажный трест № 59» (ОГРН: 1135906000867, ИНН: 5906118699) в пользу публичного акционерного общества «Уралкалий» (ОГРН: 1025901702188, ИНН: 5911029807) неустойку в размере 10 749 845 руб. 02 коп., судебные расходы на оплату государственной пошлины в размере 76 749 руб. 00 коп.

3. Вернуть публичному акционерному обществу «Уралкалий» (ОГРН: 1025901702188, ИНН: 5911029807) из федерального бюджета излишне уплаченную государственную пошлину в размере 9 053 руб. 00 коп.

4. В удовлетворении исковых требований обществу с ограниченной ответственностью «Строительно-монтажный трест № 59» (ОГРН: 1135906000867, ИНН: 5906118699) по объединенному делу отказать.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Судья Ю.А. Лавров