Резолютивная часть решения от 23 декабря 2022 г. по делу № А65-8326/2021Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 2141/2022-333427(2) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00 Именем Российской Федерации Дело № А65-8326/2021 г. Казань 23 декабря 2022 года Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело А65-8326/2021, руководствуясь статьями 110, 112, 167 – 169, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Первоначальный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 000 000 рублей неустойки за просрочку выполнения работ, 216 866 руб. 04 коп. долга, 54 464 руб. госпошлины. В остальной части иска отказать. Выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета 106 378 руб. госпошлины. В иске общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 21 807 941, 91 руб. неосновательного обогащения, 235 705 руб. 02 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами отказать. Встречный иск удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 400 656 руб. 62 коп. долга за выполненные работы, 196 870 руб. 29 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.03.2021 по 31.03.2022, начисленные на сумму долга проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 03.10.2022 по день фактической оплаты суммы долга. В остальной части в удовлетворении встречного иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 18 674 руб. госпошлины по встречному иску. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход федерального бюджета 56 858 руб. госпошлины. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 356 433 руб. 48 коп. расходов по оплате судебной экспертизы. Провести зачет госпошлины, оплаченной обществом с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>), в результате зачета выдать обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета 87 704 руб. госпошлины. Провести зачет взысканных сумм, в результате зачета взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью "СитиСтройПлюс", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 682 630 руб. 35 коп. долга, начисленные на сумму долга проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ за период с 03.10.2022 по день фактической оплаты суммы долга. Возвратить обществу с ограниченной ответственностью "Строительная Компания "Экострой", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) с депозитного счета арбитражного суда 300 000 руб., внесенные для оплаты повторной экспертизы, по реквизитам, указанным в платежном поручении. Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок. Председательствующий судья Г.Ф. Абульханова Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 2:28:53Кому выдана Абульханова Галия Фатыховна Суд:АС Республики Татарстан (подробнее)Истцы:ООО "Строительная компания "Экострой", г.Казань (подробнее)Ответчики:Общество с ограниченной ответственность "СитиСтройПлюс", г.Казань (подробнее)Судьи дела:Абульханова Г.Ф. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
