Резолютивная часть решения от 30 августа 2017 г. по делу № А33-346/2017

Арбитражный суд Красноярского края (АС Красноярского края) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



1281/2017-200116(3)


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


30 августа 2017 года

по делу А33-346/2017 Красноярск

24 августа 2017 года

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Руководствуясь статьями 110, 167170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Красноярского края

РЕШИЛ:


исковые требования удовлетворить.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 9» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) в пользу открытого акционерного общества «347 Военпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Самарская область, г. Самара, дата регистрации - 17.11.2003) задолженность по договору субподряда № 14-2103-5 от 12.03.2014 в размере 5 180 570,65 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 353 522,98 руб.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с открытого акционерного общества «347 Военпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Самарская область, г. Самара, дата регистрации - 17.11.2003) в пользу федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) неустойку за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда № 14-2103-5 от 12.03.2014 в размере 682932,07 руб.

В остальной части в удовлетворении встречных исковых требований отказать.

Произвести зачет встречных требований. С учетом проведенного зачета взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно-строительное управление № 9» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) в пользу открытого акционерного общества «347 Военпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Самарская область, г. Самара, дата регистрации - 17.11.2003) 4 851 161,56 руб.

Взыскать с открытого акционерного общества «347 Военпроект» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Самарская область, г. Самара, дата регистрации - 17.11.2003) в доход федерального бюджета 11837 руб. государственной пошлины.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Главное военно- строительное управление № 9» (ИНН <***>, ОГРН <***>, Красноярский край, г. Железногорск, дата регистрации - 31.12.2002) в доход федерального бюджета 50 670 руб. государственной пошлины.

Разъяснить лицам, участвующим в деле, что настоящее решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путём подачи апелляционной жалобы в Третий арбитражный апелляционный суд.

Апелляционная жалоба на настоящее решение подаётся через Арбитражный суд Красноярского края.

Судья Л.А. Данекина



Суд:

АС Красноярского края (подробнее)

Истцы:

ОАО "347 ВОЕНПРОЕКТ" (подробнее)

Ответчики:

ФГУП "Главное управление специального строительства по территории Сибири при Федеральном агентстве специального строительства" (подробнее)

Судьи дела:

Данекина Л.А. (судья) (подробнее)