Резолютивная часть решения от 3 июня 2020 г. по делу № А12-19247/2019

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«3» июня 2020 г. Дело № А12-19247/2019

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Пономаревой Елены Викторовны,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Козленковой Викторией Александровной,

при участии в судебном заседании:

от общества с ограниченной ответственностью «Империя» – ФИО1, доверенность от 19.07.2019;

от общества с ограниченной ответственностью «Строитель» – ФИО2, доверенность

от 23.07.2019; ФИО3, директор, выписка из единого государственного реестра юридических лиц; ФИО4, доверенность от 04.03.2020;

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН <***>, ОГРН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании пеней, убытков, по встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Строитель» к обществу с ограниченной ответственностью «Империя» о взыскании задолженности и неустойки по договорам подряда, с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований на предмет спора, унитарной некоммерческой организации «Региональный фонд капитального ремонта»;

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

по первоначальному исковому заявлению взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору субподряда от 26.03.2018 № 08 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома города Волжского Волгоградской области, являющегося объектом культурного наследия, расположенного по адресу: улица Фонтанная, дом 5 (работы по устройству фасада и отмостки) в размере 112 588 рублей 51 копейки.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

По встречному исковому заявлению взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору субподряда от 26.03.2018 № 08 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома города

Волжского Волгоградской области, являющегося объектом культурного наследия, расположенного по адресу: улица Фонтанная, дом 5 (работы по устройству фасада и отмостки) за период с 01.09.2018 по 19.03.2020 в размере 45 498 рублей 50 копеек; задолженность по договору субподряда от 16.01.2018 № 05 на выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества многоквартирного дома города Волжского Волгоградской области, являющегося объектом культурного наследия, расположенного по адресу: улица Фонтанная, дом 5 (капитальный ремонт крыши) в размере 282 436 рублей, неустойку за период с 25.08.2018 по 19.03.2020 в размере 38 832 рублей 60 копеек, всего 366 767 рублей 10 копеек.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 13 701 рубль расходов по оплате судебной экспертизы.

В результате зачета первоначального и встречного исковых требований взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) 240 477 рублей 59 копеек.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Империя» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 21 881 рубль 52 копейки государственной пошлины по первоначальному исковому заявлению, 3 825 рублей 73 копейки государственной пошлины по встречному исковому заявлению.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строитель» (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 2 420 рублей 48 копеек государственной пошлины по первоначальному исковому заявлению, 40 351 рубль 27 копеек государственной пошлины по встречному исковому заявлению.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

СУДЬЯ Е.В. Пономарева