Решение от 19 июля 2024 г. по делу № А09-3333/2024

Арбитражный суд Брянской области

241050, г. Брянск, пер. Трудовой, д.6 сайт: www.bryansk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Решение

Дело №А09-3333/2024
город Брянск
19 июля 2024 года
Резолютивная часть решения объявлена 15 июля 2024 года.

Полный текст решения изготовлен 19 июля 2024 года.

Арбитражный суд Брянской области в составе: судьи Макеевой М.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Исаченко Е.В.,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», г.Москва,

к Обществу с ограниченной ответственностью «Феникс», г.Брянск,

о взыскании 5 491 833 руб. 91 коп.

третье лицо: Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика», г.Санкт-Петербург,

при участии в заседании:

от истца: 08.07.2024 (до перерыва в судебном заседании) – ФИО1 (доверенность от 14.07.2022 №1106); 15.07.2024 (после перерыва в судебном заседании) – не явился, извещен;

от ответчика: не явился, извещен;

от третьего лица: не явились, извещены;

установил:

Публичное акционерное общество «Промсвязьбанк», г.Москва, обратилось в Арбитражный суд Брянской области с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Феникс», г.Брянск, о взыскании 5 491 833,92 руб., в том числе:

1) 193 787,01 руб. задолженности по Банковской гарантии № 1089108.022023ЭБГ от 09.02.2023 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 192 691,25 руб. - сумма денежных средств по регрессному требованию;

- 805,51 руб. - сумма процентов в соответствии с пунктом 5.4.5 Общих условий выдачи банковской гарантии за период 06.02.2024 - 14.02.2024;

- 290,25 руб. - сумма неустойки за 1 день 15.02.2024;

2) 1 146 400,47 руб. задолженности по Банковской гарантии № 1077480.022023ЭБГ от 01.02.2023 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 1 139 918,21 руб. - сумма денежных средств по регрессному требованию;

- 4 765,23 руб. - сумма процентов в соответствии с пунктом 5.4.5 Общих условий выдачи банковской гарантии за период 06.02.2024 - 14.02.2024;

- 1 717,03 руб. - сумма неустойки за 1 день 15.02.2024;

3) 4 151 646,44 руб. задолженности по Банковской гарантии № 907385.082022ЭБГ от 17.08.2022 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 4 112 920,55 руб. - сумма денежных средств по регрессному требованию;

- 32 507,74 руб. - сумма процентов в соответствии с пунктом 5.4.5 Общих условий выдачи банковской гарантии за период 26.12.2023 - 11.01.2024;

- 6 218,14 руб. - сумма неустойки за 1 день 12.01.2024.

Определением суда от 15.04.2024 исковое заявление принято к производству, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, на основании ст.51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее - АПК РФ) привлечено Общество с ограниченной ответственностью «Транснефть-Балтика».

Ответчик и третье лицо своих представителей в судебное заседание не направили, о времени и месте рассмотрения дела извещены судом надлежащим образом.

Судебное заседание проведено в отсутствие представителей ответчика и третьего лица в порядке, установленном ст.156 АПК РФ.

Как установлено судом, в исковом заявлении содержится арифметическая ошибка.

Представитель истца заявила о необходимости уточнения исковых требований.

В связи с необходимостью уточнения исковых требований в судебном заседании 08.07.2024 был объявлен перерыв до 15.07.2024 в соответствии со ст. 163 АПК РФ. Определение о перерыве размещено в картотеке арбитражных дел в сети Интернет. После перерыва судебное заседание продолжено.

Истец, ответчик и третье лицо своих представителей в судебное заседание после перерыва не направили.

Дело рассмотрено после перерыва в судебном заседании в отсутствие представителей вышеуказанных лиц в порядке, установленном ст.ст.156, 163 АПК РФ.

До принятия решения по делу от истца поступило ходатайство об уточнении исковых требований, в котором просил суд взыскать с ответчика 5 491 833 руб. 91 коп., в том числе:

1) 193 787 руб. 01 коп. задолженности по банковской гарантии №1089108.022023ЭБГ от 09.02.2023 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 192 691 руб. 25 коп. - сумма денежных средств по регрессному требованию,

- 805 руб. 51 коп. - сумма процентов,

- 290 руб. 25 коп. - сумма неустойки;

3) 1 146 400 руб. 47 коп. задолженности по банковской гарантии

№1077480.022023ЭБГ от 01.02.2023 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 1 139 918 руб. 21 коп. - сумма денежных средств по регрессному требованию,

- 4 765 руб. 23 коп. - сумма процентов,

- 1 717 руб. 03 коп. - сумма неустойки;

3) 4 151 646 руб. 43 коп. задолженности по банковской гарантии №907385.082022ЭБГ от 17.08.2022 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 4 112 920 руб. 55 коп. - сумма денежных средств по регрессному требованию,

- 32 507 руб. 74 коп. - сумма процентов;

- 6 218 руб. 14 коп. - сумма неустойки.

Ходатайство удовлетворено судом в соответствии со ст.49 АПК РФ, в связи с чем цена иска составила 5 491 833 руб. 91 коп.

Изучив материалы дела, выслушав доводы представителя истца до перерыва в судебном заседании, суд находит исковые требования подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как следует из материалов дела, 01.01.2024 АО «СМП Банк» прекратило деятельность в связи с реорганизацией в форме присоединения к ПАО «Промсвязьбанк», о чем УФНС России по г. Москве в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись №2247799000018 (строки 18-21, 128-131 выписки из ЕГРЮЛ в отношении АО «СМП Банк»).

Между Обществом с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (далее - Принципал, Ответчик) и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (далее - Гарант, Банк) был заключен договор о предоставлении Банковской гарантии №1089108.022023ЭБГ от 09.02.2023 (далее - Договор о предоставлении Гарантии), состоящий из Индивидуальных условий и Общих условий выдачи банковской гарантии (далее - Общие условия).

В рамках договора Банком 09.02.2023 была выдана Банковская гарантия №1089108.022023ЭБГ (далее - Банковская гарантия) на сумму, не превышающею 913 920,60 руб., в пользу ООО «ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА» (далее - Бенефициар) в целях обеспечении надлежащего исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром пo Контракту на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта № ТНБ-1841-2022 от 01.11.2022. Гарантия вступает в силу с 09.02.2023 и действует по 30.01.2024 включительно (п. 8 Банковской гарантии).

29.01.2024 Гарантом получено Требование Бенефициара исх.№ ТНБ-02-10/2618 от 26.01.2024 о выплате денежной суммы в размере 192 691,25 руб. по Гарантии в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Договору.

30.01.2024 Банк в соответствии с п.6.2.1. Правил направил Принципалу соответствующее Уведомление № 976/50315765 о факте поступления требования Бенефициара. Принципал не сообщил Гаранту об обстоятельствах, имеющих значение для удовлетворения требования Бенефициара, и не представил документы, подтверждающие исполнение либо неисполнение Принципалом обеспечиваемого Гарантом обязательства.

В связи с тем, что требование соответствовало условиям Гарантии, Банк осуществил выплату в пользу Бенефициара в размере 192 691,25 руб. Факт оплаты подтверждается соответствующим платежным поручением от 05.02.2024 № 39276, а также выписками по счету Принципала.

06.02.2024 Гарантом в адрес Принципала отправлено Требование № 1367/50315765 о возмещении в порядке регресса суммы, уплаченной по Гарантии и процентов.

Однако данное требование Гаранта осталось без удовлетворения.

15.02.2024 Гарантом в адрес Принципала направлена Претензия №1963/50315765 с требованием о возмещении в порядке регресса уплаченных сумм по Гарантии, оплате процентов и неустойки.

До настоящего времени требования Банка не исполнены, задолженность не погашена.

По состоянию на 25.03.2024 размер задолженности Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» по Банковской гарантии №1089108.022023ЭБГ от 09.02.2023 составляет 193 787,01 руб., в том числе:

192 691,25 руб. - сумма денежных средств по регрессному требованию;

805,51 руб. - сумма процентов за период 06.02.2024 - 14.02.2024;

290,25 руб. - сумма неустойки за 1 день 15.02.2024.

Между Обществом с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (далее -Принципал, Ответчик) и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (далее - Гарант, Банк) также был заключен договор о предоставлении Банковской гарантии №1077480.022023ЭБГ от 01.02.2023 (далее - Договор о предоставлении Гарантии), состоящий из Индивидуальных условий и Общих условий выдачи банковской гарантии (далее - Общие условия).

В рамках договора Банком 01.02.2023 была выдана Банковская гарантия № 1077480.022023ЭБГ (далее - Банковская гарантия) на сумму, не превышающую 2 054 010,00 руб., в пользу ООО «ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА» (далее - Бенефициар) в целях обеспечении надлежащего исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта № ТНБ-1829-2022 от 02.11.2022. Гарантия вступает в силу с 01.02.2023 и действует по 30.01.2024 включительно (п. 8 Банковской гарантии).

29.01.2024 Гарантом получены Требование Бенефициара исх.№ ТНБ-02-10/2619 от 26.01.2024 о выплате денежной суммы в размере 139 918,21 руб., Требование исх. № ТНБ-02-10/2553 от 26.01.2024 о выплате денежной суммы в размере 1 000 000,00 руб. по Гарантии в связи с ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств по Договору.

30.01.2024 Банк в соответствии с п. 6.2.1. Правил направил Принципалу соответствующие Уведомления № 927/50315765, № 977/50315765 о факте поступления требований Бенефициара. Принципал не сообщил Гаранту об обстоятельствах, имеющих значение для удовлетворения требований Бенефициара, и не представил документы, подтверждающие исполнение либо неисполнение Принципалом обеспечиваемого Гарантом обязательства.

В связи с тем, что требования соответствовали условиям Гарантии Банк осуществил выплату в пользу Бенефициара в размере 1 139 918,21 руб. Факт оплаты подтверждается соответствующими платежными поручениями от 05.02.2024 № 39721, №39433, а также выписками по счету Принципала.

06.02.2024 Гарантом в адрес Принципала отправлены Требования № 1371/50315765, № 1368/50315765 о возмещении в порядке регресса сумм, уплаченных по Гарантии и процентов.

Однако данные требования Гаранта остались без удовлетворения.

15.02.2024 Гарантом в адрес Принципала направлена Претензия №1964/50315765 с требованием о возмещении в порядке регресса уплаченных сумм по Гарантии, оплате процентов и неустойки.

До настоящего времени требования Банка не исполнены, задолженность погашена.

По состоянию на 25.03.2024 размер задолженности Общества с ограниченно ответственностью «ФЕНИКС» по Банковской гарантии №1077480.022023ЭБГ от 01.02.2023 составляет 1 146 400,47 руб., в том числе:

1 139 918,21 руб. - сумма денежных средств по регрессному требованию;

4 765,23руб. - сумма процентов за период 06.02.2024 - 14.02.2024;

1 717,03 руб. - сумма неустойки за 1 день 15.02.2024;

Между Обществом с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» (далее - Принципал, Ответчик) и Акционерным обществом Банк «Северный морской путь» (далее - Гарант, Банк) был заключен договор о предоставлении Банковской гарантии №907385.082022ЭБГ от 17.08.2022 (далее - Договор о предоставлении Гарантии), состоящий из Индивидуальных условий и Общих условий выдачи банковской гарантии (далее - Общие условия).

В рамках договора Банком 17.08.2022 была выдана Банковская гарантия №907385.082022ЭБГ (далее - Банковская гарантия) на сумму, не превышающую 5 437 796,40 руб., в пользу ООО «ТРАНСНЕФТЬ - БАЛТИКА» (далее - Бенефициар) в целях обеспечении надлежащего исполнение обязательств Принципала перед Бенефициаром по Контракту на выполнение строительно-монтажных работ при строительстве, реконструкции, ремонте объектов организаций системы «Транснефть» при реализации Программы развития, технического перевооружения и реконструкции, программы капитального и текущего ремонта № ТНБ-1359-2022 от 08.08.2022 г. Гарантия вступает в силу с 17.08.2022 и действует по 31.12.2023 включительно (п. 8 Банковской гарантии).

15.12.2023 Гарантом получено Требование Бенефициара исх.№ ТНБ-73-07/39877 от 13.12.2023 о выплате денежной суммы в размере 4 112 920,55 руб. по Гарантии в связи с нарушением Принципалом обязательств по возврату незачётного аванса.

18.12.2023 Банк в соответствии с п. 6.2.1. Правил направил Принципалу соответствующее Уведомление о факте поступления требования Бенефициара. Принципал не сообщил Гаранту об обстоятельствах, имеющих значение для удовлетворения требования Бенефициара, и не представил документы, подтверждающие исполнение либо неисполнение Принципалом обеспечиваемого Гарантом обязательства.

В связи с тем, что требование соответствовали условиям Гарантии Банк осуществил выплату в пользу Бенефициара в размере 4 112 920,55 руб. Факт оплаты подтверждается соответствующими платежными поручениями от 25.12.2023 №65997, №39433, а также выписками по счету Принципала.

28.12.2023 Гарантом в адрес Принципала отправлен0 Требование о возмещении в порядке регресса сумм, уплаченных по Гарантии и процентов.

Однако данные требования Гаранта остались без удовлетворения.

29.01.2024 Гарантом в адрес Принципала направлена Претензия №866/50315765 с требованием о возмещении в порядке регресса уплаченных сумм по Гарантии, оплате процентов и неустойки.

До настоящего времени требования Банка не исполнены, задолженность не погашена.

По состоянию на 25.03.2024 размер задолженности Общества с ограниченной ответственностью «ФЕНИКС» по Банковской гарантии № 907385.082022ЭБГ от 17.08.2022 составляет 4 151 646,43 руб., в том числе:

4 112 920,55 руб. - сумма денежных средств по регрессному требованию;

32 507,74 руб. - сумма процентов за период 26.12.2023 - 11.01.2024;

6 218,14 руб. - сумма неустойки за 1 день 12.01.2024.

Поскольку ответчик в добровольном порядке сумму долга, процентов и неустойки не уплатил, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском (с учетом уточнения исковых требований).

Согласно ст.309 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона.

Согласно п. 1 ст. 368 ГК РФ по независимой гарантии гарант принимает на себя по просьбе другого лица (принципала) обязательство уплатить указанному им третьему лицу (бенефициару) определенную денежную сумму в соответствии с условиями данного гарантом обязательства независимо от действительности обеспечиваемого такой гарантией обязательства. Требование об определенной денежной сумме считается соблюденным, если условия независимой гарантии позволяют установить подлежащую выплате денежную сумму на момент исполнения обязательства гарантом.

В силу п. 1 ст. 379 ГК РФ принципал обязан возместить гаранту выплаченные в соответствии с условиями независимой гарантии денежные суммы, если соглашением о выдаче гарантии не предусмотрено иное.

Как указано в п. 5.4 Общих условий Принципал обязуется возместить Гаранту суммы, уплаченные Гарантом Бенефициару по Гарантии (в том числе, суммы, списанные Бенефициаром в бесспорном порядке, с корреспондентского счета Гаранта в соответствии с условиями Гарантии), в течение 7 (семи) рабочих дней с даты осуществления Гарантом Платежа по Гарантии или списания Бенефициаром суммы платежа по Гарантии в бесспорном порядке с корреспондентского счета Гаранта.

Согласно п.п. 5.4.5, 5.4.6 Общих условий в случае не возмещения Гаранту суммы Регрессного требования в дату уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару Принципал уплачивает Гаранту проценты за пользование денежными средствами Гаранта в течение срока, установленного пунктом 5.4 Общих условий, из расчета 17 (Семнадцать) процентов годовых на сумму Регрессного требования. Проценты на сумму Регрессных требований начисляются с первого рабочего дня, следующего за днем уплаты Гарантом денежных средств Бенефициару, и до истечения срока, указанного в пункте 5.4 Общих условий, включительно. При этом в указанный период времени неустойка, предусмотренная пунктом 7.2 Общих условий, на сумму Регрессного требования не начисляется. По истечении указанного в пункте 5.4 Общих условий срока проценты согласно пункту 5.4.5 Общих условий не начисляются, но с данного момента начинает начисляться неустойка, предусмотренная пунктом 7.2 Общих условий.

На основании п. 7.2 Общих условий при нарушении Принципалом денежных обязательств, установленных Договором, Принципал уплачивает Гаранту неустойку в размере 0,15 процента от суммы неисполненного обязательства, срок исполнения которого нарушен, за каждый день просрочки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки, начиная с даты, следующей за установленной датой уплаты такой суммы в соответствии с п. 5.4.6 Общих условий и по дату фактической уплаты просроченной суммы включительно.

В хода рассмотрения дела от третьего лица ООО «Транснефть-Балтика» поступил письменный отзыв на исковое заявление, в котором третье лицо пояснило следующее.

1. Между Заказчиком и Подрядчиком 01.11.2022 заключен Контракт №ТНБ-1841-2022 (далее - Контракт) (Приложение №1) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - Работы) по объекту: «Подготовка трубопроводов ЛПДС «Быково», трубопроводов УП СОД ЛПДС «Правдино», ЛПДС «Быково», ЛПДС «Песь» к диагностическому обследованию. ЯРНУ» (далее - Объект) в сроки, установленные п. 5.1 Контракта и Приложением №2 к Контракту «График выполнения работ» (далее - График).

В соответствии с п. 26.2 Контракта Подрядчик предоставил безусловную и безотзывную банковскую гарантию исполнения условий Контракта от 09.02.2023 № 1089108.022023ЭБГ АО Банк «Северный морской путь» (далее - Банковская гарантия, Приложение №2) на сумму 913 920,60 руб.

Согласно п. 1 Банковской гарантии в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Контрактом, Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, включая, но не ограничиваясь, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные условиями Контракта, а также любые расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным Контрактом, и любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных Контрактом.

Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании п.1 Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченным на то лицом и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование. В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в связи с тем, что Принципал не выполнил свои обязательства по Контракту, и содержаться ссылка на соответствующий пункт статьи Контракта, положения которого нарушены Принципалом и за нарушение, которого Контрактом установлена ответственность Принципала.

При исполнении Контракта Подрядчиком допущено нарушение, ответственность за которое предусмотрена следующими пунктами Контракта:

Согласно п.п. 2.15, 7.1 Контракта Подрядчик обязался выполнить все работы и услуги, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с Графиком, в котором указываются объемы, сроки выполнения работ и помесячная разбивка объемов работ.

В нарушение условий п.п. 2.15, 7.1 Контракта и согласованного Сторонами Графика, работы по Контракту были выполнены не в полном объеме, с отклонением от установленных Графиком сроков и месячных объемов работ. Период нарушения выполнения месячных объемов работ составил более 30 календарных дней.

Согласно п. 29.1.1. Контракта в случае, если Подрядчик допустил нарушение выполнения Месячного объема по виду Работ согласно Графику по причинам, зависящим от Подрядчика, на срок свыше 30 календарных дней, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1/360 значения двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования, от стоимости невыполненного Месячного объема по виду Работ, в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки согласно Приложению № 1 к Контракту «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования». Расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока выполнения вида Работ в каждом месяце, установленных в Графике, до даты фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ, при этом дата фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ включается в расчет суммы неустойки.

Размер договорной неустойки за нарушение установленных сроков выполнения месячных объемов работ по Контракту, исчисленной за период с 03.05.2023 по 31.10.2023 исходя из двойной ключевой ставки Банка России на дату расчета неустойки (15 % годовых*2), составил 192 691,25 руб.

19.01.2024 в адрес ООО «Феникс» направлена претензия №ТНБ-20-14/1694 (Приложение №3) о взыскании договорной неустойки в размере 192 691,25 руб., которая Подрядчиком не удовлетворена.

В связи с неудовлетворением требований претензии в добровольном порядке, Заказчик обратился в ПАО «Промсвязьбанк» с требованием платежа от 26.01.2024 №ТНБ-02-10/2618 (Приложение №4) по Банковской гарантии.

05.02.2024 от Банка в пользу Общества поступили денежные средства по требованию платежа по Банковской гарантии в размере 192 691,25 руб. (платежное поручение от 05.02.2024 №39276, Приложение №5).

2. Между Заказчиком и Подрядчиком 02.11.2022 заключен Контракт №ТНБ-1829-2022 (далее - Контракт, Приложение №6) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - Работы) по объекту: «Подготовка трубопроводов ЛПДС «Кириши» к диагностическому обследованию. ЛРНУ. Техническое перевооружение» (далее - Объект) в сроки, установленные п. 5.1 Контракта и Приложением №2 к Контракту «График выполнения работ» (далее - График).

В соответствии с п. 26.2 Контракта Подрядчик предоставил безусловную и безотзывную банковскую гарантию исполнения условий Контракта от 01.02.2023 №1077480.022023ЭБГ АО Банк «Северный морской путь» (далее - Банковская гарантия, Приложение №7) на сумму 2 054 010,00 руб.

Согласно п. 1 Банковской гарантии в случае невыполнения или ненадлежащего выполнения Принципалом обязательств, предусмотренных Контрактом, Гарант по первому письменному требованию Бенефициара уплачивает Бенефициару любую денежную сумму, не превышающую Предельную сумму гарантии, включая, но не ограничиваясь, любые штрафы, неустойки, пени и иные виды штрафных санкций, предусмотренные условиями Контракта, а также любые расходы на юридические услуги, связанные с предъявлением требований к Принципалу по основаниям, предусмотренным Контрактом, и любые иные расходы и убытки, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением Принципалом обязательств, предусмотренных Контрактом.

Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании п. 1 Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченным на то лицом и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование. В требовании должно быть указано, что затребованная сумма причитается в связи с тем, что Принципал не выполнил свои обязательства по Контракту, и содержаться ссылка на соответствующий пункт статьи Контракта, положения которого нарушены Принципалом и за нарушение, которого Контрактом установлена ответственность Принципала.

2.1 Нарушение, предусмотренное п. 29.1.1 Контракта:

В рамках Контракта Принципалом допущены нарушения, ответственность за совершение которых предусмотрена следующими пунктами Контракта:

Согласно п.п. 2.15, 7.1 Контракта Подрядчик обязался выполнить все работы и услуги, являющиеся предметом Контракта, в соответствии с Графиком, в котором указываются объемы, сроки выполнения работ и помесячная разбивка объемов работ.

В нарушение условий п.п. 2.15, 7.1 Контракта и согласованного Сторонами Графика, работы по Контракту были выполнены не в полном объеме, с отклонением от установленных Графиком сроков и месячных объемов работ. Период нарушения выполнения месячных объемов работ составил более 30 календарных дней.

Согласно п. 29.1.1 Контракта в случае, если Подрядчик допустил нарушение выполнения Месячного объема по виду Работ согласно Графику по причинам, зависящим от Подрядчика, на срок свыше 30 календарных дней, Заказчик вправе предъявить Подрядчику неустойку в размере 1/360 значения двойной ключевой ставки, установленной Банком России на дату предъявления требования, от стоимости невыполненного Месячного объема по виду Работ, в отношении которого допущено нарушение, за каждый день просрочки согласно Приложению № 1 к Контракту «Распределение Контрактной цены и График объемов финансирования». Расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока выполнения вида Работ в каждом месяце, установленных в Графике, до даты фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ, при этом дата фактического выполнения просроченного Месячного объема вида Работ включается в расчет суммы неустойки.

Размер договорной неустойки за нарушение установленных сроков выполнения месячных объемов работ по Контракту, исчисленной за период с 01.04.2023 по 30.11.2023 исходя из двойной ключевой ставки Банка России на дату расчета неустойки (15 % годовых*2), составил 139 918,21 руб.

19.01.2024 в адрес ООО «Феникс» направлена претензия № ТНБ-20-14/1693 (Приложение №8) о взыскании договорной неустойки в размере 139 918,21 руб., требования которой Подрядчиком не удовлетворены.

В связи с неудовлетворением требований претензии в добровольном порядке, Заказчик обратился в ПАО «Промсвязьбанк» с требованием платежа от 26.01.2024 №ТНБ-02-10/2619 (Приложение №9) по Банковской гарантии.

05.02.2024 от Банка в пользу Общества поступили денежные средства по требованию платежа по Банковской гарантии в размере 139 918,21 руб. (платежное поручение от 05.02.2024 №39721, Приложение №10).

2.2. Нарушение, предусмотренное п. 29.9.2 Контракта:

В соответствии с п. 7.33 Контракта Подрядчик при проведении работ берет на себя обязательства по выполнению требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности, безопасности дорожного движения в соответствии с требованиями, изложенными в ст. 17 Контракта.

Согласно п. 17.3 Контракта Подрядчик понимает, что Заказчик придает первостепенное значение соблюдению требований охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности дорожного движения при выполнении работ на объекте.

В случае, если Заказчиком будут документально установлены факты несоблюдения Подрядчиком (Субподрядчиком) требований труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности и безопасности дорожного движения при выполнении работ на объектах Заказчика, Заказчик вправе приостановить работы и/или применить к Подрядчику штрафные санкции в соответствии с п. 29 Контракта.

На основании п. 17.13 Контракта огневые, газоопасные и другие работы повышенной опасности проводятся Подрядчиком только под руководством лица, ответственного за проведение Работ.

В соответствии с п. 29.9.2 Контракта Заказчик вправе предъявить Подрядчику требование об уплате штрафа в размере 1 000 000 руб. за каждый факт остановки магистрального трубопровода и/или факт снижения режима перекачки нефти/нефтепродуктов, допущенные по вине Подрядчика. При этом, надлежащим доказательством, фиксирующим факт указанного в настоящем пункте нарушения, является Акт, составленный Заказчиком с привлечением (при необходимости) представителей организации по строительному контролю.

В результате допущенных Подрядчиком нарушений в области охраны труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности, электробезопасности (п.п. 7.33, 17.3, 17.13 Контракта) произошла остановка магистрального трубопровода, что влечет за собой ответственность Подрядчика, предусмотренную п. 29.9.2 Контракта.

На основании п. 29.9.2 Контракта в адрес ООО «Феникс» была направлена претензия от 12.12.2023 № ТНБ-20-12/39665 (Приложение №11), которая Подрядчиком не удовлетворена.

В связи с неудовлетворением требований претензии в добровольном порядке, Заказчик обратился в ПАО «Промсвязьбанк» с требованием платежа от 26.01.2024 №ТНБ-02-10/2553 (Приложение №12) по Банковской гарантии.

05.02.2024 от Банка в пользу Общества поступили денежные средства по требованию платежа по Банковской гарантии в размере 1 000 000,00 руб. (платежное поручение от 05.02.2024 №39433, Приложение №13).

3. Между Заказчиком и Подрядчиком 08.08.2022 заключен Контракт №ТНБ-1359-2022 (далее - Контракт, Приложение №14) на выполнение строительно-монтажных работ (далее - Работы) по объекту: «Замена электродвигателей 10 кВ на НПС-3 и НПС-7. НРНУ. Техническое перевооружение» (далее - Объект) в сроки, установленные п. 5.1 Контракта и Приложением №2 к Контракту «График выполнения работ» (далее - График).

В соответствии с п. 26.2 Контракта Подрядчик предоставил безусловную и безотзывную банковскую гарантию исполнения условий Контракта от 17.08.2022 №907385.082022ЭБГ АО Банк «Северный морской путь» (далее - Банковская гарантия, Приложение №15) на сумму 5 437 796,40 руб. Для получения Предельной суммы гарантии или ее части на основании п.п. 1, 3 Гарантии Бенефициар направляет в адрес Гаранта письменное требование, подписанное уполномоченным на то лицом и скрепленное печатью Бенефициара, с приложением надлежащим образом оформленных документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего требование, а также содержащее информацию о причинах, по которым Бенефициар истребует Предельную сумму гарантии или часть суммы, расчет суммы, включаемой в требование по гарантии.

В соответствии с условиями п. 6 Контракта, Бенефициар перечислил Принципалу авансовый платеж в размере 27 188 982,00 руб.

На основании п. 6.9 Контракта Подрядчик обязан возвратить Заказчику незачтенный аванс в течение 10 календарных дней с момента наступления Даты завершения Работ на Объекте (по Приложению 2 «График выполнения работ» -09.11.2023), но в любом случае не позднее 15 календарных дней до даты окончания срока действия безусловной и безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата аванса.

Срок действия банковской гарантии, предоставленной Подрядчиком в обеспечение возврата аванса (от 17.08.2022 №905164.082022ЭБГ, Приложение №16), истек 31.10.2023.

С учетом изложенного срок возврата Подрядчиком незачтенного аванса наступил 16.10.2023.

На дату направления требования в Банк обязательство по возврату незачтенного аванса в размере 4 112 920,55 руб. Подрядчиком не исполнено, тем самым Подрядчиком нарушены условия п. 6.9 Контракта, что является основанием для получения указанной суммы аванса за счет средств Гарантии от 17.08.2022 №907385.082022ЭБГ в соответствии с п.п.1, 3 Гарантии.

В связи с невозвратом аванса в добровольном порядке, Заказчик обратился в АО Банк «Северный морской путь» с требованием платежа от 13.12.2023 №ТНБ-73-07/39877 (Приложение №17) по Банковской гарантии.

25.12.2023 от Банка в пользу Общества поступили денежные средства по требованию платежа по Банковской гарантии в размере 4 112 920,55 руб. (платежное поручение от 25.12.2023 №65997, Приложение №18).

Таким образом, с учетом вышеизложенного действия ООО «Транснефть - Балтика» по предъявлению ПАО «Промсвязьбанк» и АО Банк «Северный морской путь» требований платежа по банковским гарантиям от 09.02.2023 №1089108.022023ЭБГ, от 01.02.2023 №1077480.022023ЭБГ, от 17.08.2022 №907385.082022ЭБГ являются законными, обоснованными и совершены с соблюдением норм, установленных ст.ст.368, 374 ГК РФ.

Определениями суда от 15.04.2024, от 30.05.2024, от 08.07.2024 ответчику было предложено представить письменный отзыв на исковое заявление с приложением документов, которые подтверждают возражения относительно иска, а также документов, которые подтверждают направление копии отзыва и прилагаемых к нему документов истцу (в порядке, предусмотренном ст.131 АПК РФ).

Определения суда ответчиком исполнены не были, доказательства оплаты задолженности за спорный период не представлены.

В соответствии с ч.2 ст.9 АПК РФ лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В данном случае ответчик несет риск наступления последствий непредставления им отзыва на исковое заявление и доказательств, которые, по его мнению, подтверждали бы возражения относительно заявленных исковых требований.

Возражений по существу исковых требований ответчик не представил, сумму долга, процентов и пени не оспорил, об ошибочности расчета истца не заявлял, контррасчет не представил, что в силу ч.3.1. ст.70 АПК РФ свидетельствует о признании вышеуказанных обстоятельств ответчиком.

Поскольку сумма долга ответчиком не оспорена, доказательства оплаты задолженности в общей сумме 5 491 833 руб. 91 коп. (согласно вышеизложенному расчету) не представлены, задолженность в сумме 5 491 833 руб. 91 коп. подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в полном объеме.

При подаче иска истцом по платежному поручению №90631 от 29.03.2024 была уплачена государственная пошлина в сумме 50 459 руб.

В соответствии с ч.1 ст.110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Поскольку исковые требования удовлетворены судом, расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Следовательно, с ответчика подлежит взысканию в пользу истца 50 459 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 167-170, 176, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Решил:

Исковые требования Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк» к Обществу с ограниченной ответственностью «Феникс» о взыскании 5 491 833 руб. 91 коп. удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Феникс», г.Брянск, в пользу Публичного акционерного общества «Промсвязьбанк», <...> 491 833 руб. 91 коп., в том числе:

1) 193 787 руб. 01 коп. задолженности по банковской гарантии №1089108.022023ЭБГ от 09.02.2023 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 192 691 руб. 25 коп. - сумма денежных средств по регрессному требованию,

- 805 руб. 51 коп. - сумма процентов,

- 290 руб. 25 коп. - сумма неустойки;

4) 1 146 400 руб. 47 коп. задолженности по банковской гарантии

№1077480.022023ЭБГ от 01.02.2023 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 1 139 918 руб. 21 коп. - сумма денежных средств по регрессному требованию,

- 4 765 руб. 23 коп. - сумма процентов,

- 1 717 руб. 03 коп. - сумма неустойки;

3) 4 151 646 руб. 43 коп. задолженности по банковской гарантии №907385.082022ЭБГ от 17.08.2022 по состоянию на 25.03.2024, из которых:

- 4 112 920 руб. 55 коп. - сумма денежных средств по регрессному требованию,

- 32 507 руб. 74 коп. - сумма процентов;

- 6 218 руб. 14 коп. - сумма неустойки,

а также 50 459 руб. в возмещение расходов по уплате государственной пошлины.

Решение суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия и может быть обжаловано в месячный срок в Двадцатый арбитражный апелляционный суд в г.Туле. Апелляционная жалоба подается через Арбитражный суд Брянской области.

СудьяМакеева М.В.