Резолютивная часть решения от 4 октября 2017 г. по делу № А41-46832/2017

81_6305902

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. д.18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-46832/17
г. Москва
04 октября 2017 года.
Арбитражный суд Московской области в составе: председательствующего судьи Коваля А.В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем Кондраковым В.Д.

рассмотрел в судебном заседании дело по иску ООО «СМК-Регион» к Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального округа и к Администрации Пушкинского муниципального округа о взыскании неустойки по муниципальным контрактам на выполнение работ.

Руководствуясь статьями 110, 167 –170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального округа, субсидарно с Администрации Пушкинского муниципального округа в пользу ООО «СМК-Регион» неустойку в размере 1 401 765 руб. 30 коп.

Взыскать с Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального округа, субсидиарно с Администрации Пушкинского муниципального округа в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 27 018 руб.

Решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.В. Коваль