Резолютивная часть решения от 15 июля 2024 г. по делу № А21-1163/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Рокоссовского, д. 2, г. Калининград, 236040

http://www.kaliningrad.arbitr.ru
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ



Дело № А21- 1163 /2023
15 июля 2024 года
г. Калининград
Руководствуясь статьями 106, 110, 112, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Калининградской области

Р Е ШИ Л:

Исковые требования общества с ограниченной ответственностью «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» удовлетворить полностью.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белгородская строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» заложенность в размере 19 792 181 рублей 42 копейки, в том числе, пени за нарушение сроков выполнения работ по Дополнительному соглашению от 02.11.2021 № 1 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 за период с 04.02.2022 по 30.03.2022 в размере 10 935 393 рубля 64 копеек; пени за непредоставление исполнительной документации по Дополнительному соглашению от 02.11.2021 № 1 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 за период с 04.02.2022 по 30.03.2022 в размере 87 879 рублей 97 копеек; штраф за односторонний отказ от Дополнительного соглашения от 02.11.2021 № 1 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 в размере 798 908 рублей 78 копеек; пени за нарушение сроков выполнения работ по Дополнительному соглашению от 07.12.2021 № 3 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 за период с 25.01.2022 по 04.03.2022 в размере 7 083 834 рубля60 копеек; пени за непредоставление исполнительной документации по Дополнительному соглашению от 07.12.2021 № 3 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 за период с 25.01.2022 по 04.03.2022 в

2 Дело № А21-1163/2023 размере 53 837 рублей 14 копеек; штраф за односторонний отказ от Дополнительного соглашения от 07.12.2021 № 3 к Договору от 02.11.2021 № 540/06979 в размере 708 383 рубля 46 копеек; штраф за привлечение субподрядчика к выполнению работ по Договору от 02.11.2021 № 540/06979 без согласования в размере 123 943 рубля 83 копейки.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Белгородская строительная компания» в пользу общества с ограниченной ответственностью «КУРСКАГРОТЕРМИНАЛ» в возмещения расходов по оплате государственной пошлины 200 000 рублей.

В удовлетворении встречного иска обществу с ограниченной ответственностью «Белгородская строительная компания» отказать.

Решение выполнено в форме электронного документа, подписано усиленной квалифицированной электронной подписью судьи и считается направленным лицам, участвующим в деле, посредством размещения на официальном сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в месячный срок со дня его принятия в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Калининградской области.

Судья М.С. Глухоедов