Резолютивная часть решения от 7 февраля 2018 г. по делу № А45-10004/2017

28/2017-187736(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А45-10004/2017
г. Новосибирск
08 февраля 2018 года
Арбитражный суд Новосибирской области в составе судьи Суворовой

О.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи

ФИО1, рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с

ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН <***>), г.

Новосибирск

к акционерному обществу "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (ОГРН

<***>), с. Толмачево Новосибирской области,

при участии третьего лица: акционерное общество «Региональные

электрические сети», о взыскании 8 881 212 рублей 60 копеек, и встречное исковое заявление на сумму 2 729 800 рублей, при участии:

от истца: ФИО2 (паспорт, доверенность от 01.09.2017); от ответчика: ФИО3,(паспорт, доверенность № 1701 РС от

10.01.2017);

от третьего лица: ФИО4 (паспорт, доверенность от 22.05.2017),

руководствуясь статьями 110, 167, 168, 169, 170, 171, 176 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

По первоначальному иску:

В удовлетворении исковых требований общества с ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" отказать в полном объеме.

По встречному иску:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН <***>) в пользу акционерного общества "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (ОГРН <***>) сумму неустойки за нарушение сроков представления графиков выполнения строительно- монтажных работ по договору подряда № РС 516/124 от 08.06.2016 за период с 19.06.2016 по 26.09.2016 в размере 2 312 800 рублей, неустойки за

нарушение сроков предоставления отчетов по договору подряда № РС 516/124 от 08.06.2016 за период с 11.07.2016 по 26.09.2016 в размере 234 000 рублей, судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 000 рублей, всего 2 548 800 рублей.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Наратай энерджи" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 62 786 рублей.

Взыскать с акционерного общества "Ремонтэнергомонтаж и сервис" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 1 235 рублей.

Решение, не вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Седьмой арбитражный апелляционный суд в течение месяца после его принятия.

Решение, вступившее в законную силу, может быть обжаловано в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его вступления в законную силу, при условии, если оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья О.В. Суворова