Резолютивная часть решения от 26 ноября 2018 г. по делу № А40-12721/2018

43_20657884

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е ( в порядке ст. 176 АПК РФ)

27. 11. 2018 года. Дело № А40-12721/18-43-89 Арбитражный суд г. Москвы

в составе председательствующего Романова О.В., единолично, протокол судебного заседания вёл секретарь судебного заседания Фёдоров А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску ООО " РЕМЕС " (ОГРН <***>) к ООО Группа компания " СТРОЙ ИМПОРТПЛАСТ " (ОГРН <***>)

о расторжении договора строительного подряда № С-3/01-2016 от 15.01.2016 г., заключенного между истцом и ответчиком и о взыскании 12 308 521 руб. 19 коп., в том числе: 10 172 355 руб. 87 коп. - неустойки, 600 000 руб. 00 коп. - убытков, 1 836 165 руб. 31 коп. - штрафа,

в судебном заседании приняли участие: от истца - ФИО1, доверенность б/н от 13.06.2018 г., от ответчика – ФИО2, доверенность б/н от 15.11.2017 г.

Руководствуясь статьями 41, 49, 65, 66, 71, 75, 81, 102-104, 110, 112, 150, 151, 155, 156, 162, 166-171, 176, 177, 180, 181 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Иск ООО " РЕМЕС " (ОГРН <***>) к ООО Группа компания " СТРОЙ ИМПОРТ- ПЛАСТ " (ОГРН <***>) о расторжении договора строительного подряда № С-3/01-2016 от 15.01.2016 г., заключенного между истцом и ответчиком и о взыскании 12 308 521 руб. 19 коп., в том числе: 10 172 355 руб. 87 коп. - неустойки, 600 000 руб. 00 коп. - убытков, 1 836 165 руб. 31 коп. - штрафа оставить без удовлетворения.

Расходы по уплате госпошлины и иные судебные издержки отнести на истца.

Возвратить ООО " РЕМЕС " (ОГРН <***>) из федерального бюджета РФ, упла- ченную по платежному поручению № 16 от 15.01.2018 г., госпошлину в сумме 63 627 руб. 39 коп., в связи с частичным отказом истца от иска.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия.

Судья О.В. Романов