Резолютивная часть решения от 27 марта 2017 г. по делу № А07-123/2017

1 34_2730323

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 450057, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Октябрьской революции, 63а, тел. (347) 272-13-89,

факс (347) 272-27-40, сервис для подачи документов в электронном виде: http://my.arbitr.ru

сайт http://ufa.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А07-123/2017
г. Уфа
28 марта 2017 года
Арбитражный суд Республики Башкортостан в составе судьи Кручининой Н.Е., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев дело по иску

общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный комплекс "Каркас" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Управление заказчика работ по домостроению и благоустройству" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании неустойки, процентов за пользование чужими денежными средствами в сумме 3281953 руб. 11 коп.,

в судебном заседании приняли участие представители: истца: ФИО2 по доверенности № 3-17 от 27.03.2017

ответчика: ФИО3 по доверенности № 1 от 12.01.2016,

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

иск удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управление заказчика работ по домостроению и благоустройству" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Строительно-монтажный комплекс "Каркас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку по договору подряда № 1-II от 15.04.2015 за период с 30.03.2015 по 29.02.2016 в размере 2300000 руб.

В удовлетворении остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Управление заказчика работ по домостроению и благоустройству" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 35865 руб.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу.

Решение вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме) через Арбитражный суд Республики Башкортостан.

Если иное не предусмотрено Арбитражным процессуальным кодексом Российской Федерации, решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Уральского округа при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной или кассационной жалобы можно получить соответственно на Интернет-сайтах Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда www.18aas.arbitr.ru или Арбитражного суда Уральского округа www.fasuo.arbitr.ru.

Судья Н.Е. Кручинина