Решение от 27 июля 2018 г. по делу № А32-6500/2018

Арбитражный суд Краснодарского края

именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ



Дело № А32-6500/2018
г. Краснодар
27 июля 2018г.
Резолютивная часть решения объявлена 25 июля 2018г.

Полный текст судебного акта изготовлен 27 июля 2018г.

Арбитражный суд Краснодарского края в составе судьи Кондратова К.Н., при ведении протокола помощником судьи Новошитской К.А., рассматривая в судебном заседании дело по исковому заявлению

Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога», г. Симферополь (ИНН <***>, ОГРН <***>) к ООО «Черномормонтаж», г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании штрафа и пени в размере 6 067 200 руб.

по встречному иску ООО «Черномормонтаж», г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) к Федеральному государственному унитарному предприятию «Крымская железная дорога», г. Симферополь (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании неустойки в размере 1 798 272 руб.

при участии:

от истца: ФИО1, доверенность от 22.01.2018г., ФИО2, доверенность от 21.03.2018г.

от ответчика: ФИО3, доверенность от 24.07.2017г.

УСТАНОВИЛ:

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская железная дорога», г. Симферополь (ИНН <***>, ОГРН <***>) обратилось в Арбитражный суд Краснодарского края с исковым заявлением к ООО «Черномормонтаж», г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) о взыскании штрафа и пени в размере 6 067 200 руб.

Ответчик (по встречному иску истец) просит взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога» неустойку за просрочку оплаты в размере 1 798 272 руб.

Определением Арбитражного суда Краснодарского края от 06 апреля 2018 г. принят к производству встречный иск ООО «Черномормонтаж».

Согласно частям 1, 2 и 3 статьи 132 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации ответчик до принятия арбитражным судом первой инстанции судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, вправе предъявить истцу встречный иск для рассмотрения его совместно с первоначальным иском. Предъявление встречного иска осуществляется по общим правилам предъявления исков.

Встречный иск принимается арбитражным судом в случае, если:

1)встречное требование направлено к зачету первоначального требования;

2)удовлетворение встречного иска исключает полностью или в части удовлетворение первоначального иска;

3)между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела.

В ходе предварительного судебного заседания истец поддержал исковые требования в полном объеме.

Ответчик (по встречному) представил в материалы дела отзыв на исковое заявление, в котором просит суд в порядке ст. 333 ГК РФ снизить сумму неустойки, а также возражает относительно заявленных требований по основаниям, изложенным в отзыве на иск.

Ответчик заявил ходатайство о приостановлении дела до вступления в законную силу судебного акта по делу А83-1244/2018.

Статьей 143, 144 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации установлены случаи, при наступлении которых арбитражный суд обязан приостановить производство по делу.

Поскольку доводы о наступлении таких случаев заявителем не приведены, суд не находит оснований для приостановления производства по рассматриваемому делу, а также суд считает необходимым отметить, что приостановление производства по делу на правильность выводов суда в рамках рассматриваемого дела не повлияют.

Следовательно, ходатайство заявителя подлежит отклонению.

В судебном заседании объявлен перерыв до 25.07.2018г. до 10 час. 00 мин., информация о котором размещена на сайте суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", после которого заседание продолжено, стороны в судебное заседание не прибыли, позицию по делу не поменяли.

Суд, проведя предварительное судебное заседание и судебное заседание в соответствии со ст.ст. 135-137 АПК РФ, исследовав материалы дела, изучив все представленные сторонами документальные доказательства и оценив их в совокупности, в порядке ст.ст. 1, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 18, 64, 65, 66, 67, 68, 71, 75, 81 АПК РФ, пришел к следующему выводу.

Как следует из первоначального искового заявления, между Федеральным государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога» (Далее – Заказчик, истец) и Обществом с ограниченной ответственностью «Черномормонтаж» «далее - Исполнитель по договору, Ответчик) 17 июля 2016 года заключен договор № 150-МЧ/16 (далее - Договор).

В соответствии с п. 1.1. договора, Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязанности по выполнению капитального ремонта крана козлового контейнерного КК-20-25-8,5-5 зав. № 9225, 1989 года выпуска, именуемая в дальнейшем грузоподъемная техника, своими силами и с использованием материалов и оборудования Исполнителя.

Согласно п. 5.1.3 договора исполнитель обязуется выполнить работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, передать результат работ Заказчику в состоянии, соответствующем действующим нормативным документам (паспорту крана), технической документации, дефектной ведомости, сопроводив результат работ исполнительной документацией. За свой счет устранить дефекты, допущенные по его вине при выполнении работ.

Пунктом 7.1. договора предусмотрено, что Исполнитель обязан начать выполнение работ по капитальному ремонту крана козлового контейнерного КК-20-25-8,5-5 зав. №9225, 1989 года выпуска на территории Заказчика в течение 3 календарных дней с момента заключения договора и передачи ему Заказчиком технической документации (паспорта).

В соответствии с 7.2. договора предусмотрено, что срок исполнения ремонта грузоподъемной техники - 50 календарных дней с момента подписания Договора и получения технико-эксплуатационной документации.

В п. 8.1. договора определено, что сдача - приемка выполненных работ осуществляется Сторонами согласно акту сдачи - приемки выполненных работ в течение 3 рабочих дней с момента уведомления Заказчика о готовности к сдаче. При окончании выполненного ремонта Исполнитель передает Заказчик акт выполненных работ и счет на оплату.

Как пояснил истец, согласно Акта о приемке - передаче крана козлового контейнерного КК-20-25-8,5-5 (заводской номер 9295) грузоподъемная техника передана в полном комплекте Исполнителю 14.07.2016. В связи с этим, последний день срока сдачи - 02.09.2016.

Однако, согласно Акту о выполненных работах (оказанных услугах) № 3, грузоподъемная техника передана заказчику 07.02.2017.

Следовательно, обязательства Исполнителя по ремонту грузоподъемной техники выполнены на 158 дней позднее срока, определенного Договором.

В соответствии с условиями п. 10.3. договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле, указанной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Период просрочки составил 158 дней. Сумма пени за период с 02.09.216 по 07.02.2017г. составила 6 067 200 руб.

До настоящего момента меры для погашения суммы неустойки ответчиком не приняты, направленное в адрес ответчика досудебное требование от 23.01.2018 № АБ-63, оставлено без ответа.

Указанные обстоятельства для истца послужили основанием обращения с исковым заявлением в суд.

Ответчик по первоначальному иску (истец по встречному) направил в материалы дела встречное исковое заявление, согласно которого просит взыскать с истца неустойку за просрочку оплаты в размере 1 798 272 руб.

Между Федеральным государственным унитарным предприятием «Крымская железная дорога» и Обществом с ограниченной ответственностью «Черномормонтаж» 17 июля 2016 года заключен договор № 150-МЧ/16.

Стоимость договора установлена в размере 12 800 000 руб.

Дополнительным соглашением № 1 к договору № 150-МЧ/16 от 01.07.2016 г. Стороны определили срок выполнения ремонта грузоподъемной техники-50 календарных дней с момента подписания договора, получения технико-эксплуатационной документации и получения предоплаты.

ФГУП «Крымская железная дорога» оплачено ООО «Черномормонтаж» 2 560 000 руб., что составляет 20% стоимости договора, окончательная оплата в размере 80% производится в течение 30 календарных после подписания акта выполненных работ.

ФГУП «Крымская железная дорога» и ООО «Черномормонтаж» 07.02.2017 г. был подписан акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструируемых, модернизированных объектов основных средств.

Окончательная оплата ответчиком произведена 22.05.2017 г., чем грубо нарушил условия договора, просрочка составила 75 дней.

В соответствии с условиями п. 10.3. Договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле, указанной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Период просрочки составил 75 дней. Сумма пени за период с 08.03.2017 по 22.05.2017 и с 12.02.2017 по 14.06.2017 составила 1 728 000 руб.

В рамках досудебного урегулирования спора, истец направил в адрес ответчика претензию № 23 от 28.06.2017, в которой содержалось требование об оплате неустойки, которое оставлено ответчиком по встречному иску без удовлетворения.

Кроме того, п. 4.1. договора установлено обеспечение исполнения договора, в размере 256 000 руб.

ФГУП «Крымская железная дорога» платежным поручением № 9580 13.06.2017 г. в нарушение условий договора, возвращена сумма в размере 256 000 руб.

П. 4.5. договора, предусмотрено, что обеспечение исполнения договора возвращается в течение 5 дней после полного исполнения обязательств.

Произведенным расчетом пени за просрочку исполнения условий договора по возврату обеспечения исполнения договора составила 70 272 руб.

Спорные правоотношения являются правоотношениями подряда, которые регулируются главой 37 Гражданского кодекса Российской.

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его (пункт 1 статьи 702 ГК РФ).

В силу пункта 1 статьи 740 Гражданского кодекса Российской Федерации по договору строительного подряда подрядчик обязуется в установленный договором срок построить по заданию заказчика определенный объект либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить обусловленную цену.

В соответствии с п. 5 ст. 720 Гражданского кодекса РФ при возникновении между заказчиком и подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений подрядчиком договора подряда или причинной связи между действиями подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами, обе стороны поровну.

Доводы ответчика, изложенные в отзыве на иск, о том что отсутствует вина подрядчика в увеличении срока сдачи отклоняются.

В соответствии со статьей 716 ГК РФ подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении:

непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи;

возможных неблагоприятных для заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;

иных не зависящих от подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.

Согласно статье 719 ГК РФ подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить в случаях, когда нарушение заказчиком своих обязанностей по договору подряда, в частности непредоставление материала, оборудования, технической документации или подлежащей переработке (обработке) вещи, препятствует исполнению договора подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок (статья 328).

Доказательств фактической приостановки работ в связи с невозможностью их дальнейшего выполнения в связи с метеоусловиями, в материалы дела не представлено.

При данных обстоятельствах утверждение ответчика о том, что в подписанный акт от 05.09.2016 может быть расценен как приостановление работ - несостоятелен, так как не является следствием приостановления работ, в соответствии с ст. 716 ГК РФ.

Суд установил что, доказательства наличия вины истца в увеличении сроков исполнения ответчиком принятых на себя обязательств по выполнению работ, в дело не представлены.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с условиями п. 10.3. Договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле, указанной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Объем выполненных работ составил 10 427 503 руб., что подтверждается, актом выполненных работ с указанием процента выполнения и справкой о мониторинге выполненных работ, которая является его неотъемлемой, представленный в материалы дела (л.д. 112-117).

ФГУП «Крымская железная дорога» производит начисление пени исходя из стоимости договора, й не учитывает п. 10.3 договора, тогда как по состоянию на 05.09.2016 г. на момент подписания акта выполненных работ, работы были выполнены на общую сумму 10 427 503 руб.

Соответственно, пени необходимо рассчитывать исходя из суммы 2 372 497 руб. ,на что также указывает ответчик в отзыве на исковое заявление, то есть истцом допущена методологическая ошибка в расчете.

Суд самостоятельно произвел расчет неустойки с учетом указанных сумм. Таким образом, исковые требования о взыскании неустойки, подлежат удовлетворению в сумме 815 308, 59 руб.

В остальной части заявленные требования оставить без удовлетворения.

В свою очередь, рассмотрев встречные требования ООО «Черномормонтаж», суд считает их подлежащими частичному удовлетворению.

В соответствии с частью 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не обязан доказывать причинение ему убытков.

В соответствии с условиями п. 10.3. Договора, пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплату пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле, указанной в Постановлении Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063.

Взыскание неустойки как способ защиты гражданских прав, прямо предусмотренный статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации, по своей сути является реализацией одной из мер ответственности за нарушение обязательства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 330 Гражданского кодекса Российской Федерации неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае ненадлежащего исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.

Как следует из разъяснений, данных в Постановлении Пленума ВАС РФ от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 ГК РФ», при обращении в суд с требованием о взыскании неустойки кредитор должен доказать неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства должником, которое согласно закону или соглашению сторон влечет возникновение обязанности должника уплатить кредитору соответствующую денежную сумму в качестве неустойки (пункт 1 статьи 330 ГК РФ).

Соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства предполагается. Исходя из принципа осуществления гражданских прав своей волей и в своем интересе (статья 1 ГК РФ) неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 Кодекса только при наличии соответствующего заявления со стороны ответчика. При этом ответчик должен представить доказательства явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения обязательства, в частности, что возможный размер убытков кредитора, которые могли возникнуть вследствие нарушения обязательства, значительно ниже начисленной неустойки. Кредитор для опровержения такого заявления вправе представить доводы, подтверждающие соразмерность неустойки последствиям нарушения обязательства.

В соответствии с ч. 3.1 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований. Признание стороной обстоятельств, на которых другая сторона основывает свои требования или возражения, освобождает другую сторону от необходимости доказывания таких обстоятельств (ч. 3 ст. 70 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Ответчиком заявлено о снижении размера заявленной истцом неустойки до 90 589,84 руб.

Снижение неустойки судом возможно только в одном случае - в случае явной несоразмерности неустойки последствиям нарушения права.

Иные фактические обстоятельства (финансовые трудности должника, его тяжелое экономическое положение и т.п.) не могут быть рассмотрены судом в качестве таких оснований. Явная несоразмерность неустойки должна быть очевидной.

Пунктом 2 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22 декабря 2011 года N 81 "О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" разъяснено, что при рассмотрении вопроса о необходимости снижения неустойки по заявлению ответчика на основании статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации судам следует исходить из того, что неисполнение или ненадлежащее исполнение должником денежного обязательства позволяет ему неправомерно пользоваться чужими денежными средствами. Поскольку никто не вправе извлекать преимущества из своего незаконного поведения, условия такого пользования не могут быть более выгодными для должника, чем условия пользования денежными средствами, получаемыми участниками оборота правомерно (например, по кредитным договорам).

Разрешая вопрос о соразмерности неустойки последствиям нарушения денежного обязательства и с этой целью определяя величину, достаточную для компенсации потерь кредитора, суды могут исходить из двукратной учетной ставки (ставок) Банка России, существовавшей в период такого нарушения.

Вместе с тем, для обоснования иной величины неустойки, соразмерной последствиям нарушения обязательства, каждая из сторон вправе представить доказательства того, что средний размер платы по краткосрочным кредитам на пополнение оборотных средств, выдаваемым кредитными организациями субъектам предпринимательской деятельности в месте нахождения должника в период нарушения обязательства, выше или ниже двукратной учетной ставки Банка России, существовавшей в тот же период. Снижение судом неустойки ниже определенного таким образом размера допускается в исключительных случаях, при этом присужденная денежная сумма не может быть меньше той, которая была бы начислена на сумму долга исходя из однократной учетной ставки Банка России.

Степень несоразмерности заявленной неустойки последствиям нарушения обязательства является оценочной категорией, в силу чего суд вправе дать оценку указанному критерию, исходя из своего внутреннего убеждения и обстоятельств конкретного дела.

Обязательным условием взыскания неустойки в силу положений Информационного письма Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 14 июля 1997 года N 17 "Обзор практики применения судами статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации" является соразмерность ее суммы последствиям нарушения обязательства, что предполагает возмещение кредитору нарушенного интереса с недопущением его неосновательного обогащения. Назначением института ответственности за нарушение обязательств является восстановление имущественной сферы потерпевшего. Иными словами, при определении подлежащей взысканию суммы неустойки необходимо исходить из задачи выплатить достойную компенсацию кредитору, при том, что это не должно приводить к неосновательному обогащению последнего.

Аналогичная правовая позиция содержится в Постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 17 декабря 2013 года N 12945/13, Определении Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 7 апреля 2014 года N ВАС-3952/14, постановлениях от 31 января 2014 года Федерального арбитражного суда Поволжского округа по делу N А55-11298/2013, от 19 сентября 2013 года Федерального арбитражного суда Дальневосточного округа по делу N Ф03-4373/2013).

Судом установлено, что данная мера ответственности соразмерна последствия нарушения обязательств.

Оснований для снижения неустойки в порядке ст. 333 ГК РФ, судом не усмотрено.

Возражения ответчика, изложенные в отзыве на исковое заявление судом откланяются по причине того, что они основаны на неверном толковании норм материального права, противоречат фактическим обстоятельствам дела и связаны исключительно с односторонней и субъективной оценкой ответчиком, как имеющихся доказательств, так и возникших между сторонами правоотношений.

Проверив представленный расчет, судом установлено, что расчет является неверным, так как истцом неверно применена ключевая ставка в размере 7,5%.

Суд самостоятельно произвел расчет неустойки с учетом ключевой ставки 7,25%. Таким образом, исковые требования о взыскании неустойки, подлежат удовлетворению в сумме 1 738 329,60 руб.

В соответствии со ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесённые лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

Руководствуясь статьями 64-68, 101, 110, 167, 168, 170, 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Краснодарского края

РЕШИЛ:

По первоначальному иску.

В удовлетворении ходатайства о приостановлении производства по делу отказать.

Взыскать с ООО «Черномормонтаж», г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога», г. Симферополь (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 815 308,59 руб., государственную пошлину в размере 6 933,68 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

По встречному иску.

Взыскать с Федерального государственного унитарного предприятия «Крымская железная дорога», г. Симферополь (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО «Черномормонтаж», г. Новороссийск (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в размере 1 738 329,60 руб., государственную пошлину в размере 29 743,68 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия в порядке апелляционного производства и в порядке кассационного производства в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления в законную силу решения, через принявший решение в первой инстанции Арбитражный суд Краснодарского края.

Вступившее в законную силу решение арбитражного суда первой инстанции может быть обжаловано в кассационном порядке, если было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья К.Н. Кондратов