СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 25 августа 2020 г. по делу № А65-22782/2019

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

2138/2020-165518(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул. Ново-Песочная, д. 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 294-60-00 Именем Российской Федерации

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ

Дело № А65-22782/2019
г. Казань
25 августа 2020 года
Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Харина Р.С.,

при ведении протокола судебного заседания с использованием средств аудиозаписи секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан", г. Казань (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Бугульминские вибропрессованные строительные конструкции", г. Бугульма (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании 74 647 774, 34 руб. по договорам подряда на строительство (неосновательное обогащение, договорная неустойка, проценты за пользование чужими денежными средствами),

третьи лица: общество с ограниченной ответственностью "Строительная компания "ГлавИнвестПроектСтрой",

Исполнительный комитет Чистопольского муниципального района Республики Татарстан, при участии представителей сторон:

от истца – ФИО2, по доверенности от 02.06.2020, от ответчика – не явился, извещен, от третьих лиц: не явились, извещены,

Руководствуясь ст. 110, 112, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Бугульминские вибропрессованные строительные конструкции" (ОГРН 1141689000090, ИНН 1645029356) в пользу некоммерческой организации "Государственный жилищный фонд при Президенте Республики Татарстан" (ОГРН 1051622037400, ИНН 1655065113) 24 932 220, 15 руб. неосновательного обогащения, 7 500 000 руб. договорной неустойки за период с 05.06.2017 по 23.10.2017, 2 859 008, 42 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2017 по 13.05.2019 по договору подряда на строительство № 2-51/2015 от 08.07.2015; 11 494 223, 33 руб. неосновательного обогащения, 2 500 000 руб. договорной неустойки за период с 06.07.2017 по 23.10.2017, 1 318 056, 75 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2017 по 13.05.2019 по договору подряда на строительство № 2-52/2015 от 08.07.2015; 8 703 256, 53 руб. неосновательного обогащения, 1 900 000 руб. договорной неустойки за период с 06.07.2017 по 23.10.2017, 998 013, 16 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 07.11.2017 по 13.05.2019 по договору подряда на строительство № 2-53/2015 от 08.07.2015, а также 200 000 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины, а всего 62 404 778, 34 руб.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения суда в законную силу по отдельному заявлению взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения через Арбитражный суд Республики Татарстан.

Судья Р.С.Харин

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр ФГБУ ИАЦ СудебногодепартаментаДата 25.03.2020 9:29:04Кому выдана Харин Роман Сергеевич