Резолютивная часть решения от 25 октября 2017 г. по делу № А17-7340/2017

19/2017-52224(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Б.Хмельницкого, 59-б, г.Иваново, 153022 тел/факс (4932) 42-96-65, http://ivanovo.arbitr.ru, е-mail: info@ivanovo.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


Р Е З О Л Ю Т И В Н А Я Ч А С Т Ь Р Е Ш Е Н И Я

Дело № А17-7340/2017
25 октября 2017 года
г. Иваново


Резолютивная часть решения объявлена 25 октября 2017 года

Арбитражный суд Ивановской области в составе судьи Торговой Татьяны Евгеньевны,

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, ФИО2 дело, возбужденное по иску

Управления капитального строительства Администрации г.Иваново к ООО «СтройКом»

о взыскании неустойки в сумме 73710 рублей и обязании ответчика получить положительное заключение АГУ «Ивгосэкспертиза» на проектно-сметную

документацию на строительство объектов уличного освещения

Руководствуясь статьями 49, 150, 151, 110, 167-170, 176 , Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Отказ истца от иска в части требования об обязании ответчика в получении положительного заключения АГУ «Ивгосэкспертиза» на проектно-сметную документацию, изготовленную в рамках Муниципального контракта № 4-

ПС от 14.10.2016 года принять, производство по делу в этой части прекратить.

2. Исковые требования истца в части взыскания неустойки удовлетворить

частично.

3. Взыскать с ООО «СТРОЙКОМ» (адрес: 153021, <...>, ОГРН1083702013889, дата регистрации 26.06.2008) в пользу

Управления капитального строительства Администрации г.Иваново (адрес: 153000, <...>, ОГРН <***>, дата

регистрации 4.05.2006) 4725 рублей неустойки.

2. Взыскать с ООО «СТРОЙКОМ» в доход федерального бюджета 2948,40 рублей расходов по государственной пошлине.

Исполнительные листы выдать после вступления решения в законную силу. Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный

суд в течение месяца со дня принятия в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа

в срок, не превышающий двух месяцев со дня вступления решения в

законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного

срока подачи апелляционной жалобы. Жалобы подаются через Арбитражный суд Ивановской области

Судья: Т.Е.ТОРГОВА