Резолютивная часть решения от 1 декабря 2017 г. по делу № А59-1173/2016

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е (Резолютивная часть)

город Южно-Сахалинск

«01» декабря 2017 года Дело № А59-1173/2016

Арбитражный суд Сахалинской области в составе: председательствующего судьи Ким С.И.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Костык А.А., рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к муниципальному казенному учреждению «Управление капительного строительства городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании задолженности за выполненные работы,

по встречному исковому заявлению муниципального казенного учреждения «Управление капительного строительства городского округа «Охинский»

к обществу с ограниченной ответственностью «Илада» о взыскании неустойки

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 176 АПК РФ, суд

РЕШИЛ:

В удовлетворении иска общества с ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать.

Встречное исковое заявление муниципального казенного учреждения «Управление капительного строительства городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу муниципального казенного учреждения «Управление капительного строительства городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку в сумме 1 000 000 (Один миллион) руб.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 12 901 (Двенадцать тысяч девятьсот один) руб.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капительного строительства городского округа «Охинский» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в федеральный бюджет государственную пошлину в сумме 24 653 (Двадцать четыре тысячи шестьсот пятьдесят три) руб.

Выдать обществу с ограниченной ответственностью «Илада» (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из бюджета излишне уплаченной государственной пошлины, перечисленной платежным поручением № 120 от 25.03.2016 на 29 917 (Двадцать девять тысяч девятьсот семнадцать) руб.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья С.И. Ким