Резолютивная часть решения от 17 декабря 2020 г. по делу № А63-13320/2020

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А63-13320/2020
г. Ставрополь
17 декабря 2020 года
Арбитражный суд Ставропольского края в составе судьи Ващенко А.А., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Чапуговой В.С., рассмотрел в заседании суда исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Спецстройбезопасность», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

к федеральному государственному унитарному предприятию «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН <***>,

о взыскании неустойки в размере 21 564, 46 руб., и встречное исковое заявление

федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН <***>,

к обществу с ограниченной ответственностью «Спецстройбезопасность», г. Ставрополь, ОГРН <***>,

о взыскании пени в размере 7 886, 37 руб., штрафа в размере 50 472, 71 руб., всего 58 359, 08 руб., при участии в судебном заседании представителя ответчика по первоначальному иску ФИО1 по доверенности от 16.03.2020 № 17-20, в отсутствие представителя истца по первоначальному иску.

Руководствуясь статьями 167, 168, 170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

ходатайство ответчика по первоначальному иску об уменьшении размера неустойки оставить без удовлетворения.

Первоначальные исковые требования удовлетворить.

Взыскать с федерального государственного унитарного предприятия «Управление строительства № 3 Федеральной службы исполнения наказаний», Республика Башкортостан, г. Уфа, ОГРН <***>, в пользу общества с ограниченной ответственностью «Спецстройбезопасность», г. Ставрополь, ОГРН <***>, неустойку в размере 21 564, 46руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 2 000 руб.

В части взыскания задолженности в размере 504 757, 10 руб. производство по делу прекратить.

Истцу по первоначальному иску выдать справку на возврат государственной пошлины в размере 11 314 руб.

В удовлетворении встречного иска отказать.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу по ходатайству взыскателя.

Решение суда может быть обжаловано через Арбитражный суд Ставропольского края в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) и в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья А.А. Ващенко