Резолютивная часть решения от 4 декабря 2019 г. по делу № А14-19043/2018

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

город Воронеж Дело № А14-19043/2018 «04» декабря 2019 года

Арбитражный суд Воронежской области в составе судьи Соболевой Е.П., при ведении протокола секретарем судебного заседания Федотовой А.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению муниципального образования городской округ город Воронеж в лице Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж (ОГРН 1123668054674, ИНН 3664122837), г. Воронеж

к обществу с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» (ОГРН 1023601560729, ИНН 3666000753), г. Воронеж

третье лицо: ФАУ «Главгосэкспертиза России» (ОГРН 1027700133911; ИНН 7707082071), г.Москва

о взыскании убытков в сумме 8 280 000 руб. в связи с невыполнением обязательств по муниципальному контракту от 27.07.2017 № 1820, а также неустойку за просрочку исполнения обязательств и штраф в соответствии с условиями муниципального контракта от 27.07.2017 № 1820 в сумме 2 276 954, 84 руб. (1 691 949 руб. неустойки и 585 005,84 руб. штрафа), итого 10 556 954, 84 руб.

и встречному исковому заявлению общества с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» (ОГРН 1023601560729, ИНН 3666000753), г. Воронеж

к муниципальному образованию городской округ город Воронеж в лице Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж (ОГРН 1123668054674, ИНН 3664122837), г. Воронеж

о взыскании с муниципального образования городской округ город Воронеж в лице Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж задолженность по оплате фактически выполненных работ в размере 3 220 000 руб., а также 39 100 руб. в счет компенсации расходов на оплату государственной пошлины.

при участии в заседании:

от муниципального образования городской округ город Воронеж в лице

Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж: Степанова О.С. – представитель по доверенности № 54 от 25.12.2018 (действительна до 31.12.2019);

от ООО «КИНОСАРГ»: Березин И.А. – директор, протокол № 1 от 27.11.2016; Прохоров Н.Н. представитель по доверенности от 10.12.2018 (сроком на 3 года)

от третьего лица: не явились, извещены. Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» (ОГРН 1023601560729, ИНН 3666000753) в пользу муниципального образования городской округ город Воронеж в лице Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж (ОГРН 1123668054674, ИНН 3664122837) штраф за неисполнение обязательств по муниципальному контракту № 1820 на выполнение работы для нужд заказчика от 27.07.2017 (невыполнение 3-го этапа работ) в размере 585 005 руб. 84 коп.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» (ОГРН 1023601560729, ИНН 3666000753) 4 199 руб. 57 коп. государственной пошлины в доход федерального бюджета РФ.

В удовлетворении остальной части первоначального иска отказать.

В удовлетворении встречного иска общества с ограниченной ответственностью «КИНОСАРГ» о взыскании с муниципального образования городской округ город Воронеж в лице Управления строительной политики администрации городского округа город Воронеж задолженности по оплате фактически выполненных работ в размере 3 220 000 руб. отказать.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца с даты принятия и может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня принятия путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Воронежской области.

Судья Е.П. Соболева