СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 12 марта 2018 г. по делу № А59-5436/2017

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

22_743598

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ Коммунистический проспект, д. 28, г. Южно-Сахалинск, 693000 тел./факс 460-945, http://sakhalin.arbitr.ru, info@sakhalin.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А59-5436/2017
г. Южно-Сахалинск
12 марта 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи Зуева М.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в судебном заседании дело по исковому заявлению областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Строительно- Коммерческая Фирма «Мира» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании 3 194 023 рублей 17 копеек неустойки по государственному контракту от 18.08.2016 № 0161200003716000042_321552,

руководствуясь статьями 110, 167-170, 171 и 176 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования удовлетворить в части.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительно-Коммерческая Фирма «Мира» в пользу областного казенного учреждения «Дирекция по реализации программ строительства Сахалинской области» 2 922 242 рубля 59 копеек неустойки, 35 654 рубля 02 копейки в возмещение расходов, понесенных на уплату государственной пошлины, всего 2 957 896 рублей 61 копейку.

В удовлетворении исковых требований в остальной части отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, в кассационном порядке – в Арбитражный суд Дальневосточного округа в течение двух месяцев со дня вступления решения в законную силу.

Судья М.В. Зуев