Резолютивная часть решения от 21 марта 2018 г. по делу № А59-5223/2017

107501_747566

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е Резолютивная часть

Дело № А59- 5223/2017
г. Южно-Сахалинск
21 марта 2018 года
Арбитражный суд Сахалинской области в составе судьи

Аникиной Н.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Стройград» к муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» о взыскании неустойки по муниципальному контракту № 31/09-2013 от 09.09.2013 в размере 86 416 732 рубля 80 копеек,

при участии представителей: от истца – ФИО2 по доверенности от 05.03.2017;

Руководствуясь ст.ст. 167-170, 171, 176 АПК РФ, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» в пользу общества с ограниченной ответственностью «Стройград» неустойку по муниципальному контракту № 31/09-2013 от 09.09.2013 в размере 1 883 689 рублей 15 копеек.

В остальной части иска отказать.

Взыскать с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства Корсаковского городского округа» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 5 859 рублей 81 копейку.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Стройград» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 194 140 рублей 19 копеек.

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня изготовления в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области.

Судья Н.А.Аникина