Резолютивная часть решения от 16 сентября 2018 г. по делу № А70-8316/2018

6/2018-90531(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

Хохрякова д.77, г.Тюмень, 625052,тел (3452) 25-81-13, ф.(3452) 45-02-07, http://tumen.arbitr.ru, E-mail: info@tumen.arbitr.ru

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ РЕШЕНИЕ

РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А70-8316/2018
г. Тюмень
17 сентября 2018 года
Арбитражный суд Тюменской области в составе судьи Михалевой Е.В., рассмотрев единолично в открытом судебном заседании исковое заявление

индивидуального предпринимателя ФИО1 (ОГРНИП 315723200027875, ИНН <***>, дата регистрации 20.05.2015)

к обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания «Тюменьстроймонтаж» (ИНН <***>, ОГРН <***>, дата регистрации 28.10.2002, место нахождения: 625014, <...>)

о взыскании 592 874,28 рублей

и встречному иску общества с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж»

к индивидуальному предпринимателю ФИО1 о взыскании неустойки за нарушение промежуточных сроков выполнения работ в размере 52 472,59 рублей, неустойки за нарушение конечных сроков выполнения работ в размере 1 750 390,73 рубля по договору № 04/02-16 от 04.02.2016

при участии третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерное общество «Транснефть-Сибирь»

руководствуясь статьями 167-170, 176, 177 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:

Исковые требования по первоначальному иску удовлетворить.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 основной долг в размере 564 642,17 рублей, пени в размере 28 232,11 рублей, расходы на оплату государственной пошлины в размере 14 857 рублей.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с индивидуального предпринимателя Ожгибесовой Ларисы Валериевны в пользу общества с ограниченной ответственностью «Промышленно-строительная компания «Тюменьстроймонтаж» пени в размере 53 780,41 рубль, расходы по оплате государственной пошлины в размере 29 917 рублей.

В остальной части встречного иска отказать. Произвести зачет первоначальных и встречных требований, в результате которого:

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж» в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 задолженность в размере 524 033,87 рублей.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью «Промышленно- строительная компания «Тюменьстроймонтаж» из федерального бюджета излишне уплаченную при подаче иска государственную пошлину в размере 1112 рублей.

Исполнительный лист и справку на возврат государственной пошлины выдать после вступления решения суда в законную силу.

Решение может быть обжаловано в течение месяца после его принятия путем подачи апелляционной жалобы в Восьмой арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Тюменской области.

Судья Михалева Е.В.