СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 11 декабря 2019 г. по делу № А40-170827/2019

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

1539_24305729

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-170827/19-3-1050
г. Москва
11 декабря 2019 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по иску Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСвязь» (129594, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРЬИНОЙ РОЩИ 2-Я. ДОМ 2А, ЭТ 4 ОФ 8 КОМ 5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2010, ИНН: <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (125459, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТУРИСТСКАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2А ЭТАЖ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.09.2012, ИНН: <***>)

о взыскании 1 100 000 руб.

и по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» к Обществу с ограниченной ответственностью «ЦентрСвязь» о зачете 770 650,22 руб. в качестве неустойки по договору за просрочку выполнения работ

В судебное заседание явились: От истца по первоначальному иску: ФИО2 по доверенности б/н от 27.06.2019г.

От ответчика по первоначальному иску: ФИО3 по б/н доверенности от 15.03.2019г. (до перерыва),

Судебное заседание проводилось с перерывом с 05 декабря 2019г. до 11 декабря 2019г. в порядке ст. 163 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Первоначальный иск удовлетворить в части взыскания с Общества с ограниченной ответственностью «Строительные технологии» (125459, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ТУРИСТСКАЯ, ДОМ 7, ПОМЕЩЕНИЕ 1 КОМНАТА 2А ЭТАЖ 1, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 26.09.2012, ИНН: <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «ЦентрСвязь» (129594, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА МАРЬИНОЙ РОЩИ 2-Я. ДОМ 2А, ЭТ 4 ОФ 8 КОМ 5, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 28.01.2010, ИНН: <***>) задолженности в размере 1 000 000 (один миллион) руб., а также расходов по уплате госпошлины в размере 21 818 (двадцать одна тысяча восемьсот восемнадцать) руб. 18 коп.

В удовлетворении остальной части первоначального иска – отказать. В удовлетворении встречного иска – отказать.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин