Резолютивная часть решения от 28 сентября 2025 г. по делу № А53-19194/2025

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ

Дело № А53-19194/25
29 сентября 2025 г.
г. Ростов-на-Дону


Арбитражный суд Ростовской области в составе судьи Колесник И. В.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Коломыцевой Д.А.,

рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела по заявлению индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>)

к Департаменту архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании незаконным решения третье лицо: ФИО2,

Руководствуясь статьями 110,167-170, 176, 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Признать решение Департамента архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону об отказе индивидуальному предпринимателю ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) в продлении на 12 месяцев срока действия разрешения на строительство от 09.03.2023 № 61-44-027201-2023 объекта капитального строительства «Объект бытового обслуживания и культурного развития с помещениями магазина (специализированный центр по обслуживанию сложной бытовой техники со специализированным магазином товаров эпизодического спроса непродовольственной группы и выставочным залом) в <...>», изложенное в письме от 03.03.2025 № 59-34-2/4437 незаконным, как не соответствующее статье 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Обязать Департамент архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону не позднее пяти рабочих дней с момента вступления в законную силу решения суда внести в разрешение на строительство от 09.03.2023 № 61-44-027201-2023 объекта капитального строительства «Объект бытового обслуживания и культурного развития с помещениями магазина (специализированный центр по обслуживанию сложной бытовой техники со специализированным магазином товаров эпизодического спроса непродовольственной группы и выставочным залом) в <...>

44» изменение в части продления срока действия разрешения на 12 месяцев с момента вступления в силу решения суда по настоящему делу.

Взыскать с Департамента архитектуры и градостроительства города Ростова-на-Дону в пользу индивидуального предпринимателя ФИО1 (ИНН <***>, ОГРНИП <***>) государственную пошлину в размере 10 000 руб.

Решение суда по настоящему делу вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба. В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в апелляционном порядке в Пятнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты принятия решения через суд, принявший решение.

Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления в законную силу решения через суд, принявший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья И.В. Колесник