СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 8 апреля 2019 г. по делу № А28-16289/2018

Арбитражный суд Кировской области (АС Кировской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

32/2019-43786(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 610017, г. Киров, ул. К.Либкнехта,102 http://kirov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А28-16289/2018
город Киров
08 апреля 2019 года
Арбитражный суд Кировской области в составе судьи Зведер Е.Р.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1

рассмотрел в судебном заседании исковое заявление

Администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 612920, Россия, <...>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003),

третье лицо, не заявляющее самостоятельных требований относительно предмета спора, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» в лице филиала «Кировэнерго» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 603950, Россия, <...>; место нахождения филиала: 610000, Россия, <...>),

о взыскании 1 060 005 рублей 50 копеек неустойки,

и встречное исковое заявление

общества с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003)

к Администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 612920, Россия, <...>)

о взыскании 2 297 041 рубля 00 копеек долга и 76 623 рубля 08 копеек неустойки,

при участии в судебном заседании представителей:

от истца – ФИО2, по доверенности от 29.01.2019,

Мерзлякова В.В., по доверенности от 20.03.2019, от ответчика – Воробьевой Л.Д., по доверенности от 09.01.2019, от третьего лица – Плюсниной Ю.В., по доверенности от 28.11.2018, Карпова Д.В., по доверенности от 17.08.2018.

Руководствуясь статьями 110, 112, 167-170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

первоначальный иск удовлетворить, взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003) в пользу Администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 612920, Россия, <...>) 530 002 (пятьсот тридцать тысяч два) рубля 50 копеек неустойки.

Взыскать в доход федерального бюджета за рассмотрение первоначального иска с общества с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003) 13 600 (тринадцать тысяч шестьсот) рублей 00 копеек государственной пошлины.

Встречный иск удовлетворить частично, взыскать с Администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 612920, Россия, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003) 2 276 709 (два миллиона двести семьдесят шесть тысяч семьсот девять) рублей 08 копеек, в том числе 2 200 086 (два миллиона двести тысяч восемьдесят шесть) рублей 00 копеек долга, 76 623 (семьдесят шесть тысяч шестьсот двадцать три) рубля 08 копеек неустойки, а также 33 444 (тридцать три тысячи четыреста сорок четыре) рубля 00 копеек в возмещение судебных расходов по уплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречного иска отказать.

Произвести зачет удовлетворенных встречных требований, в результате которого выдать исполнительный лист на взыскание с Администрации муниципального образования Малмыжский муниципальный район Кировской области (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 612920, Россия, <...>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Строительная Недвижимость» (ИНН <***>, ОГРН <***>, место нахождения: 610010, Россия, Кировская область, г. Киров, ул. Производственная (Радужный мкр.), д. 9, пом. 1003) 1 780 150 (один миллион семьсот восемьдесят тысяч сто пятьдесят) рублей 58 копеек.

Выдать исполнительные листы после вступления решения в законную силу.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия.

Решение может быть обжаловано во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок в соответствии со статьями 181, 257, 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Решение может быть обжаловано в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок со дня вступления решения в законную силу в соответствии со статьями 181, 273, 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Жалобы подаются через Арбитражный суд Кировской области.

Пересмотр в порядке кассационного производства решения арбитражного суда в Судебной коллегии Верховного Суда Российской Федерации производится в порядке и сроки, предусмотренные статьями 291.1-291.15 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации. Кассационная жалоба в этом случае подается непосредственно в Верховный Суд Российской Федерации.

Судья Е.Р. Зведер