Решение от 5 мая 2024 г. по делу № А47-3567/2024

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ул. Краснознаменная, д. 56, г. Оренбург, 460024 http: //www.Orenburg.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А47-3567/2024
г. Оренбург
06 мая 2024 года
Арбитражный суд Оренбургской области в составе судьи Никулиной М.В., рассмотрел в порядке упрощенного производства дело по исковому заявлению Комитета архитектуры и градостроительства администрации города Орска (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Оренбургская область г.Оренбург)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Оренбурггромстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, Оренбургская область, г.Орск)

о взыскании неустойки (пени, штрафа) в связи с просрочкой исполнения обязательств предусмотренных контрактом по муниципальному контракту № 2023.1127905 от 28.09.2023 работы по демонтажу и уничтожению рекламных конструкций, установленных на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования город Орск и их последующей перевозке к месту хранения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности в сумме 4 824 руб. 18 коп.

Руководствуясь статьями 110, 159, 167 - 170, 176, 226 - 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Исковое заявление Комитета архитектуры и градостроительства администрации города Орска, удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Оренбурггромстрой» (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу Комитета архитектуры и градостроительства администрации города Орска (ОГРН: <***>, ИНН: <***>) неустойку

(пени, штраф) в связи с просрочкой исполнения обязательств предусмотренных контрактом по муниципальному контракту № 2023.1127905 от 28.09.2023 работы по демонтажу и уничтожению рекламных конструкций, установленных на земельном участке, находящемся в собственности муниципального образования город Орск и их последующей перевозке к месту хранения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на объектах муниципальной собственности в сумме 4 578 руб. 78 коп., а также судебные расходы по уплате государственной пошлины в сумме 1 898 руб. 00 коп.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение подлежит немедленному исполнению.

Составление мотивированного решения осуществляется при наличии письменного заявления лица, участвующего в деле и при условии подачи данного заявления в течение пяти рабочих дней со дня размещения резолютивной части на официальном сайте арбитражного суда, а также в случае подачи апелляционной жалобы.

В соответствии с частью 4 статьи 229 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия.

Решение, выполненное в форме электронного документа, направляется лицам, участвующим в деле, посредством его размещения на официальном сайте арбитражного суда в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в режиме ограниченного доступа не позднее следующего дня после дня его принятия. По ходатайству указанных лиц копии решения на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства в арбитражный суд заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья М.В. Никулина