Резолютивная часть решения от 2 июня 2020 г. по делу № А50-38692/2019Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда 100421_2989531 Арбитражный суд Пермского края Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru Именем Российской Федерации город Пермь 02.06.2020 года Дело № А50-38692/19 Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Султановой Ю.Т., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Стерховой А.С., рассмотрел в судебном заседании дело по исковому заявлению Пермского краевого суда (ОГРН 1025900520711, ИНН 5902292512, 614990, Пермский край, город Пермь, улица Екатерининская, 33) к ответчику - обществу с ограниченной ответственностью "Ижевская строительная компания" (ОГРН 1121831002204, ИНН 1831153030, 426033, Удмуртская республика, город Ижевск, улица Береговая, дом 15, офис 1) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств в размере 6 623 829,26 руб., Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края Исковые требования удовлетворить. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ижевская строительная компания" (ОГРН 1121831002204, ИНН 1831153030, 426033, Удмуртская республика, город Ижевск, улица Береговая, дом 15, офис 1) в пользу Пермского краевого суда (ОГРН 1025900520711, ИНН 5902292512, 614990, Пермский край, город Пермь, улица Екатерининская, 33) неустойку за просрочку исполнения обязательств в размере 6 623 829,26 руб. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Ижевская строительная компания" (ОГРН 1121831002204, ИНН 1831153030, 426033, Удмуртская республика, город Ижевск, улица Береговая, дом 15, офис 1) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 56119 руб. Исполнительный лист выдать после вступления решения арбитражного суда в законную силу. Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края. Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на Интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru. Судья Ю.Т. Султанова Суд:АС Пермского края (подробнее)Истцы:Пермский краевой суд (подробнее)Ответчики:ООО "Ижевская строительная компания" (подробнее)Судьи дела:Султанова Ю.Т. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
