Резолютивная часть решения от 17 января 2023 г. по делу № А84-5375/2021

1009_383595



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ Л. Павличенко ул., д. 5, Севастополь, 299011, www.sevastopol.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

Дело № А84-5375/21
17 января 2023 г.
город Севастополь


Руководствуясь статьями 110, 132, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Управление по эксплуатации объектов городского хозяйства" оставить без удовлетворения.

Первоначальный иск Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" к Государственному казенному учреждению города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" удовлетворить частично.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г.Севастополь) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Омск) неустойку в размере 182 391,32 рубль, расходы по оплате госпошлины в размере 34 484 рубля, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 73 873,80 рубля.

В остальной части первоначальный иск оставить без удовлетворения.

Возвратить Обществу с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Омск) из федерального бюджета 6 674 рубля госпошлины.

Встречный иск удовлетворить.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Омск) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г.Севастополь) неустойку в размере 187 810,33 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Омск) в доход федерального бюджета 6 634 рубля госпошлины.

Код доступа к материалам дела:



В результате произведенного зачета, взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Омск) в пользу Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г.Севастополь) неустойку в размере 5 419,03 рублей.

Взыскать с Государственного казенного учреждения города Севастополя "Единая дирекция капитального строительства" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г.Севастополь) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Проектный институт реконструкции и строительства сооружений трубопроводного транспорта нефти и газа" (ОГРН: <***>, ИНН: <***>, г. Омск) расходы по оплате госпошлины в размере 27 580 рублей, а также расходы на оплату услуг представителя в размере 73 873,80 рубля.

Настоящее решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не будет подана апелляционная жалоба.

В случае подачи апелляционной жалобы решение, если оно не отменено и не изменено, вступает в законную силу со дня принятия постановления арбитражного суда апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд города Севастополя.

Судья А.С. Погребняк