Резолютивная часть решения от 7 августа 2024 г. по делу № А05-6948/2023Арбитражный суд Архангельской области (АС Архангельской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда АРБИТРАЖНЫЙ СУД АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ул. Логинова, д. 17, г. Архангельск, 163000, тел. (8182) 420-980, факс (8182) 420-799 E-mail: info@arhangelsk.arbitr.ru, http://arhangelsk.arbitr.ru Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) г. Архангельск Дело № А05-6948/2023 от 07 августа 2024 года Руководствуясь статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Архангельской области В удовлетворении первоначального иска общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" к государственному казенному учреждению Архангельской области "Главное управление капитального строительства" о взыскании 60 798 руб. 48 коп. неустойки отказать. Встречный иск государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" к обществу с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" удовлетворить частично на сумму 83 379 руб. 48 коп. неустойки. В удовлетворении остальной части встречного иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН <***>) в пользу государственного казенного учреждения Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (ОГРН <***>) 83 379 руб. 48 коп. неустойки, а также 18 425 руб. 67 коп. в порядке поворота исполнения решения суда от 29.08.2023. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Проектгазстрой" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 2716 рублей государственной пошлины по встречному иску. Определение Арбитражного суда Архангельской области от 18.12.2023 о распределении судебных расходов исполнению не подлежит. Настоящее решение может быть обжаловано в Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Архангельской области в срок, не превышающий одного месяца со дня его принятия. Судья А.М. Низовцева Суд:АС Архангельской области (подробнее)Истцы:ООО "Проектгазстрой" (подробнее)Ответчики:Государственное казенное учреждение Архангельской области "Главное управление капитального строительства" (подробнее)Судьи дела:Низовцева А.М. (судья) (подробнее)Последние документы по делу:Решение от 21 августа 2024 г. по делу № А05-6948/2023 Резолютивная часть решения от 7 августа 2024 г. по делу № А05-6948/2023 Постановление от 4 марта 2024 г. по делу № А05-6948/2023 Постановление от 3 ноября 2023 г. по делу № А05-6948/2023 Решение от 29 августа 2023 г. по делу № А05-6948/2023 Резолютивная часть решения от 29 августа 2023 г. по делу № А05-6948/2023 |
