СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 4 декабря 2018 г. по делу № А57-3084/2018

Арбитражный суд Саратовской области (АС Саратовской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

254/2018-218901(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 410002, г. Саратов, ул. Бабушкин взвоз, д. 1; тел/ факс: (8452) 98-39-39;

http://www.saratov.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А57-3084/2018
город Саратов
04 декабря 2018 года
Руководствуясь статьями 49, 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Удовлетворить исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод» в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) неустойку по договору подряда № 27/2016 от 27.06.2016 года за период с 12.09.2016 года по 30.11.2016 года в размере 2180376 рублей 31 копейки, расходы на оплату услуг представителя в размере 8438 рублей.

В остальной части в удовлетворении искового заявления Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод» отказать.

Встречное исковое заявление Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» удовлетворить в части.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность по договору подряда № 27/2016 от 27.06.2016 года в размере 162122 рублей 94 копеек.

В остальной части в удовлетворении встречного искового заявления Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» отказать.

Произвести зачёт первоначальных исковых требований и встречных исковых требований. В результате зачёта первоначальных исковых требований и встречных исковых

требований взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» (ОГРН 1166451055396, ИНН 6451009215) в пользу Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод» (ОГРН 1143443033348, ИНН 3443933530) неустойку по договору подряда № 27/2016 от 27.06.2016 года за период с 12.09.2016 года по 30.11.2016 года в размере 2018253 рублей 37 копеек, расходы на оплату услуг представителя в размере 8438 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Котовский кирпичный завод» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход бюджета государственную пошлину в размере 32145 рублей.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Газпроектмонтаж» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в доход бюджета государственную пошлину в размере 34381 рубля.

Решение арбитражного суда вступает в законную силу по истечении месячного срока со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба.

Решение арбитражного суда может быть обжаловано в апелляционную, кассационную инстанции в порядке, предусмотренном главами 34, 35 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, путем подачи соответствующей жалобы через арбитражный суд первой инстанции.

Судья Арбитражного суда Саратовской области ФИО1