СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 13 мая 2020 г. по делу № А41-107682/2019

Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

9_9600019

Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-107682/19
г. Москва
13 мая 2020 года.
Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-107682/19 по иску ООО "ГК "АТА" (ОГРН <***>) к АО "Люберецкий Водоканал" (ОГРН <***>) о взыскании 2396809,74 руб. задолженности по договору подряда № 2019.65013 от 15.03.2019, 2175153 руб. обеспечение исполнения обязательств по договору, 17729,82 руб. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 21.10.2019 по 30.11.2019, 65 000 руб. расходов за услуги представителя, а также встречный иск АО "Люберецкий Водоканал" к ООО "ГК "АТА" о взыскании 41327919 руб. неустойки по договору подряда № 2019.65013 от 15.03.2019,

при участии в судебном заседании: согласно протоколу,

Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

РЕШИЛ:

Взыскать с ООО "ГК "АТА" в пользу АО "Люберецкий Водоканал" 870061 руб. 60 коп. неустойки по договору подряда № 2019.65013 от 15.03.2019, а также 200000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части встречных исковых требований и требований первоначального иска отказать.

Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба.

Судья П.И. Машин