Решение от 25 ноября 2021 г. по делу № А04-5290/2021





Арбитражный суд Амурской области

675023, г. Благовещенск, ул. Ленина, д. 163

тел. (4162) 59-59-00, факс (4162) 51-83-48

http://www.amuras.arbitr.ru


Именем Российской Федерации



РЕШЕНИЕ

Дело №

А04-5290/2021
г. Благовещенск
25 ноября 2021 года
изготовление решения в полном объеме



22 ноября 2021 года

объявлена резолютивная часть решения


Арбитражный суд Амурской области в составе судьи Аныша Дениса Сергеевича,


при ведении протокола секретарем судебного заседания Бондаревым А.Д.,


рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной ответственностью «Окна Века» (ОГРН 1142804000404, ИНН 2804016678)


к
обществу с ограниченной ответственностью «Респект-СМ» (ОГРН 1097746758009, ИНН 7720672841)


о взыскании 7 221 868 руб.


при участии в заседании:

от истца: не явился, извещен (ч. 6 ст. 121, ч. 1 ст. 122, ч. 1 ст. 123 АПК РФ);

от ответчика: не явился, извещался заказным письмом № 49366, не вручено, возвращено в суд с отметкой организации почтовой связи «истек срок хранения».

установил:

в Арбитражный суд Амурской области обратилось общество с ограниченной ответственностью «Окна Века» (далее – истец, ООО «Окна Века») с исковым заявлением к обществу с ограниченной ответственностью «Респект-СМ» (далее – ответчик, ООО «Респект-СМ») о взыскании пени по договору на выполнение работ от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 за период с 21.12.2020 по 28.06.2021 в размере 4 469 560 руб.

Заявленные требования обоснованы тем, что ответчиком допущена просрочка по оплате выполненных истцом работ по договору на выполнение работ от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 11.06.2021 по делу № А04-2404/2021 с ООО «Респект-СМ» в пользу ООО «Окна Века» взыскана задолженность за выполненные работы в размере 7 841 450,20 руб.

На указанную сумму истцом начислена неустойка (пени) за период с 21.12.2020 по 28.06.2021 в соответствии с пунктом 9.7 договора от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521.

В судебном заседании 26.10.2021 на основании части 1 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (далее – АПК РФ) приняты к рассмотрению уточненные требования о взыскании с ответчика пени по договору на выполнение работ от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 за период с 24.12.2020 по 26.10.2021 в размере 7 221 868 руб.

Истец в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещен надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ.

Ответчик в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения дела извещался надлежащим образом в соответствии со статьями 121, 123 АПК РФ, письменный отзыв не направил.

Судебное заседание проводилось в отсутствие представителей сторон на основании части 3 статьи 156 АПК РФ.

Исследовав доводы истца, материалы дела, суд установил следующие обстоятельства.

04.08.2020 между ООО «Респект-СМ» (заказчик) и ООО «Окна Века» (подрядчик) заключен договор на выполнение работ № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 (далее – договор), в соответствии с которым заказчик поручает, а подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ: поставка изделий, в соответствии со спецификацией (приложение № 1 к договору), а также доставку и монтаж изделий на объекте: «Строительство объектов жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории (1 этап, 2-ая часть первого подэтапа 1-й очереди на 2,1 тыс. жителей. Площадка 6.5)». Наименование товара, требования к качеству (ГОСт, ТУ или др.), единица измерения, количество, цена товара за единицу измерения, срок поставки указываются в подписанной сторонами спецификации (приложение № 1 к договору). Размеры и конфигурация изделий, предусмотренных пунктом 1.1 договора, определяются проектными размерами или рабочей документацией (пункты 1.1, 1.2 договора).

Согласно пункту 2.1 в редакции дополнительного соглашения от 23.11.2020 № 4, цена договора определяется на основании спецификации и составляет 19 831 853,74 руб., том числе НДС 20%.

Пунктом 2.5 договора предусмотрено, что заказчик производит оплату товаров (изделий), указанных в спецификации, в следующем порядке: предоплата в размере 70% от суммы спецификации перечисляется заказчиком в течение 5 календарных дней с момента выставления подрядчиком счета на оплату; окончательная оплата в размере 30% от суммы спецификации производится заказчиком в течение 5 календарных дней после подписания акта выполненных работ.

В соответствии с дополнительными соглашениями от 08.10.2020 № 2 и от 09.11.2020 № 3, приложенные к дополнительным соглашениям спецификации оплачиваются авансовым платежом в размере 100%.

Началом выполнения работ является день поступления первого авансового платежа. Подрядчик обязуется выполнить все работы по договору до 20.12.2020 (пункты 3.2, 3.3 договора).

Разделом 7 договора предусмотрен порядок приемки выполненных работ.

Составленный подрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме КС-2) и справка о стоимости выполненных работ и затрат (по форме КС-3) на объемы работ передаются на подпись заказчику в момент приемки работ (пункт 7.3 договора).

В случае обнаружения заказчиком замечаний к выполненным работам, заказчик направляет подрядчику мотивированный письменный отказ от их приемки, после чего стороны согласуют порядок и сроки устранения замечаний (пункт 7.4 договора).

Заказчик производит приемку работ в течение 5 рабочих дней после уведомления подрядчиком заказчика о завершении работ и подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет мотивированный отказ с указанием претензий и сроков их устранения (пункт 7.6 договора).

Пунктом 9.7 договора предусмотрено, что за просрочку заказчиком установленных сроков оплаты работ подрядчик вправе требовать уплаты заказчиком пени в размере 0,3% от суммы не исполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.

В доказательство выполнения истцом работ по договору от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 на общую сумму 19 831 855,23 руб. и их частичной оплаты ответчиком в материалы дела представлены: подписанные сторонами акт о приемке выполненных работ № 1 от 29.09.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.09.2020 на сумму 3 073 429,20 руб.; акт о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2020 на сумму 3 304 357,88 руб.; акт о приемке выполненных работ № 3 от 30.09.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2020 на сумму 172 976,45 руб.; акт о приемке выполненных работ № 4 от 20.10.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 20.10.2020 на сумму 5 738 928,74 руб.; акт о приемке выполненных работ № 5 от 03.11.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 03.11.2020 на сумму 1 222 534,60 руб.; акт о приемке выполненных работ № 6 от 30.11.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.11.2020 на сумму 3 694 421,22 руб.; акт о приемке выполненных работ № 7 от 30.11.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 30.11.2020 на сумму 1 734 986,36 руб.; акт о приемке выполненных работ № 8 от 30.11.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 30.11.2020 на сумму 322 752 руб.; акт о приемке выполненных работ № 9 от 18.12.2020 и справка о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 18.12.2020 на сумму 567 468,78 руб.; счета-фактуры от 26.09.2020 № 26 на сумму 3 073 429,20 руб., от 30.09.2020 № 27 на сумму 3 304 357,88 руб., от 30.09.2020 № 30 на сумму 172 976,45 руб., от 20.10.2020 № 31 на сумму 5 738 928,74 руб., от 03.11.2020 № 34 на сумму 1 222 534,60 руб., от 30.11.2020 № 44 на сумму 3 694 421,22 руб., от 30.11.2020 № 47 на сумму 1 734 986,36 руб., от 30.11.2020 № 48 на сумму 322 752 руб., от 18.12.2020 № 49 на сумму 567 468,78 руб.; платежное поручение от 25.08.2020 № 535625 на сумму 11 990 405,03 руб. (назначение платежа – аванс за выполнение работ по договору от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521); подписанный сторонами акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2020 о наличии у ответчика задолженности перед истцом в размере 7 841 450,20 руб.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 11.06.2021 по делу № А04-2404/2021 с ООО «Респект-СМ» в пользу ООО «Окна Века» взыскана задолженность за выполненные работы в размере 7 841 450,20 руб.

За просрочку исполнения заказчиком обязательств по оплате выполненных истцом работ в установленные сроки на указанную сумму истцом начислена неустойка (пени) за период с 21.12.2020 по 28.06.2021 в соответствии с пунктом 9.7 договора от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521, оплатить которую предложено претензией от 18.07.2021 № 421 в срок не позднее 10 календарных дней.

Поскольку ответчиком пени за нарушение сроков оплаты выполненных работ в требуемом размере и добровольном порядке уплачены не были, истец обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

Оценив представленные доказательства в их совокупности, суд считает уточненные требования подлежащими удовлетворению в полном объеме по следующим основаниям.

Исходя из толкования условий заключенного договора от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 и возникших обязательственно-правовых отношений между сторонами, суд в соответствии со статьей 431 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) квалифицирует названный договор как смешанный договор, содержащий положения договора поставки и подряда.

Согласно статье 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Поставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки (передачи) товаров покупателю, являющемуся стороной договора поставки, или лицу, указанному в договоре в качестве получателя (статья 509 ГК РФ).

Частью 1 статьи 510 ГК РФ предусмотрено, что доставка товаров осуществляется поставщиком путем отгрузки их транспортом, предусмотренным договором поставки, и на определенных в договоре условиях.

Согласно пункту 1 статьи 702 ГК РФ по договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

В силу пункта 1 статьи 711 ГК РФ, если договором подряда не предусмотрена предварительная оплата выполненной работы или отдельных ее этапов, заказчик обязан уплатить подрядчику обусловленную цену после окончательной сдачи результатов работы при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок, либо с согласия заказчика досрочно.

В соответствии с пунктом 4 статьи 753 ГК РФ сдача результата работ подрядчиком и приемка его заказчиком оформляются актом, подписанным обеими сторонами. При отказе одной из сторон от подписания акта в нем делается отметка об этом, и акт подписывается другой стороной. Односторонний акт сдачи или приемки результата работ может быть признан судом недействительным лишь в случае, если мотивы отказа от подписания акта признаны им обоснованными.

Согласно статьям 307, 309 ГК РФ в силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, а кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности; обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона. Статья 310 ГК РФ предусматривает недопустимость одностороннего отказа от исполнения обязательства.

ООО «Окна Века» на основании договора от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 обязалось выполнить работы по поставке изделий в соответствии со спецификацией, доставке и монтажу изделий на объекте «Строительство объектов жилищного фонда Российской Федерации с необходимой инженерной инфраструктурой, объектами социального и культурно-бытового обеспечения и благоустройством территории (1 этап, 2-ая часть первого подэтапа 1-й очереди на 2,1 тыс. жителей. Площадка 6.5)» в срок до 20.12.2020, а ООО «Респект-СМ» обязалось принять и оплатить выполненные работы.

Факт выполнения истцом работ по договору от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 на общую сумму 19 831 855,23 руб. подтверждается подписанными сторонами актом о приемке выполненных работ № 1 от 29.09.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 1 от 29.09.2020 на сумму 3 073 429,20 руб.; актом о приемке выполненных работ № 2 от 30.09.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 2 от 30.09.2020 на сумму 3 304 357,88 руб.; актом о приемке выполненных работ № 3 от 30.09.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 3 от 30.09.2020 на сумму 172 976,45 руб.; актом о приемке выполненных работ № 4 от 20.10.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 4 от 20.10.2020 на сумму 5 738 928,74 руб.; актом о приемке выполненных работ № 5 от 03.11.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 5 от 03.11.2020 на сумму 1 222 534,60 руб.; актом о приемке выполненных работ № 6 от 30.11.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 6 от 30.11.2020 на сумму 3 694 421,22 руб.; актом о приемке выполненных работ № 7 от 30.11.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 7 от 30.11.2020 на сумму 1 734 986,36 руб.; актом о приемке выполненных работ № 8 от 30.11.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 8 от 30.11.2020 на сумму 322 752 руб.; актом о приемке выполненных работ № 9 от 18.12.2020 и справкой о стоимости выполненных работ и затрат № 9 от 18.12.2020 на сумму 567 468,78 руб.

Указанные документы подписаны сторонами без возражений и замечаний по объему, качеству и срокам выполненных работ.

Выставленные ответчику счета-фактуры от 26.09.2020 № 26 на сумму 3 073 429,20 руб., от 30.09.2020 № 27 на сумму 3 304 357,88 руб., от 30.09.2020 № 30 на сумму 172 976,45 руб., от 20.10.2020 № 31 на сумму 5 738 928,74 руб., от 03.11.2020 № 34 на сумму 1 222 534,60 руб., от 30.11.2020 № 44 на сумму 3 694 421,22 руб., от 30.11.2020 № 47 на сумму 1 734 986,36 руб., от 30.11.2020 № 48 на сумму 322 752 руб., от 18.12.2020 № 49 на сумму 567 468,78 руб. оплачены ООО «Респект-СМ» частично, что подтверждается платежным поручением от 25.08.2020 № 535625 на сумму 11 990 405,03 руб. (назначение платежа – аванс за выполнение работ по договору от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521), подписанным сторонами актом сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.12.2020.

Согласно части 2 статьи 69 АПК РФ обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Решением Арбитражного суда Амурской области от 11.06.2021 по делу № А04-2404/2021 с ООО «Респект-СМ» в пользу ООО «Окна Века» взыскана задолженность за выполненные работы по договору от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 в размере 7 841 450,20 руб.

В силу статьи 329 ГК РФ исполнение обязательств может обеспечиваться неустойкой.

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, в частности в случае просрочки исполнения (часть 1 статьи 330 ГК РФ).

Согласно пункту 9.7 договора от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 за просрочку заказчиком установленных сроков оплаты работ подрядчик вправе требовать уплаты заказчиком пени в размере 0,3% от суммы не исполненных обязательств за каждый день просрочки исполнения обязательств.

По уточненному расчету истца размер неустойки (пени) по договору от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521, начисленной на сумму задолженности в размере 7 841 450,20 руб., за период с 24.12.2020 по 26.10.2021 составил 7 221 868 руб.

Проверив уточненный расчет пени, суд признает его верным, произведенным с учетом сроков уплаты выполненных работ, установленных пунктом 2.5 договора, подписания сторонами актов о приемке выполненных работ № 1 от 29.09.2020, № 2 от 30.09.2020, № 3 от 30.09.2020, № 4 от 20.10.2020, № 5 от 03.11.2020, № 6 от 30.11.2020, № 7 от 30.11.2020, № 8 от 30.11.2020, № 9 от 18.12.2020.

Положениями статьи 65 АПК РФ предусмотрено, что каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу части 1 статьи 9 АПК РФ судопроизводство в арбитражном суде осуществляется на основе состязательности. Следовательно, нежелание представить доказательства должно квалифицироваться исключительно как отказ от опровержения того факта, на наличие которого аргументировано со ссылкой на конкретные документы указывает процессуальный оппонент. Участвующее в деле лицо, не совершившее процессуальное действие, несет риск наступления последствий такого своего поведения. Названная правовая позиция сформулирована в постановлении Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.03.2012 № 12505/11.

В соответствии с частью 3.1 статьи 70 АПК РФ обстоятельства, на которые ссылается сторона в обоснование своих требований или возражений, считаются признанными другой стороной, если они ею прямо не оспорены или несогласие с такими обстоятельствами не вытекает из иных доказательств, обосновывающих представленные возражения относительно существа заявленных требований.

Обстоятельства, на которые ссылается истец в обоснование своих требований, наличие просрочки по оплате выполненных работ по договору от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521, ответчиком не оспорены, контррасчет не представлен.

Доказательств оплаты указанной задолженности с приложением соответствующих документов, на момент рассмотрения настоящего спора, сторонами не представлено.

Неустойка может быть снижена судом на основании статьи 333 ГК РФ только при наличии соответствующего заявления со стороны должника (ответчика), являющегося коммерческой организацией, индивидуальным предпринимателем, а равно некоммерческой организацией при осуществлении ею приносящей доход деятельности (пункт 71 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств»).

Ответчик ходатайство о снижении неустойки не заявил, доказательства ее несоразмерности не представил.

При таких обстоятельствах с ответчика в пользу истца подлежат взысканию пени по договору на выполнение работ от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 за период с 24.12.2020 по 26.10.2021 в размере 7 221 868 руб.

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 333.21 Налогового кодекса Российской Федерации, размер государственной пошлины с увеличенной суммы исковых требований (7 221 868 руб.) составляет 49 109 руб.

ООО «Окна Века» при подаче искового заявления уплачена государственная пошлина в сумме 45 348 руб. по чеку-ордеру от 25.06.2021 (номер операции 916255).

Согласно пункту 16 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 11.07.2014 № 46 «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» в тех случаях, когда до окончания рассмотрения дела государственная пошлина не была уплачена (взыскана) частично либо в полном объеме ввиду действия отсрочки, рассрочки по уплате госпошлины, увеличения истцом размера исковых требований после обращения в арбитражный суд, вопрос о взыскании неуплаченной в федеральный бюджет государственной пошлины разрешается судом исходя из следующих обстоятельств. Если суд удовлетворяет заявленные требования, государственная пошлина взыскивается с другой стороны непосредственно в доход федерального бюджета применительно к части 3 статьи 110 АПК РФ. При отказе в удовлетворении требований государственная пошлина взыскивается в федеральный бюджет с лица, увеличившего размер заявленных требований после обращения в суд, лица, которому была дана отсрочка или рассрочка в уплате государственной пошлины.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ государственная пошлина подлежит взысканию с ответчика в пользу истца в размере 45 348 руб., в доход федерального бюджета в размере 13 761 руб.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

решил:

взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Респект-СМ» (ОГРН 1097746758009, ИНН 7720672841) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Окна Века» (ОГРН 1142804000404, ИНН 2804016678) пени по договору на выполнение работ от 04.08.2020 № 202073030003100000000742/В-ЖФ/521 за период с 24.12.2020 по 26.10.2021 в размере 7 221 868 руб., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размер 45 348 руб., всего – 7 267 216 руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Окна Века» (ОГРН 1142804000404, ИНН 2804016678) в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 13 761 руб.

Исполнительный лист выдается по ходатайству взыскателя или по его ходатайству направляется для исполнения непосредственно арбитражным судом.

Решение может быть обжаловано в течение месяца со дня его принятия в Шестой арбитражный апелляционный суд (г. Хабаровск) через Арбитражный суд Амурской области


Судья Д.С. Аныш