Постановление от 20 июня 2019 г. по делу № А56-116466/2018



ТРИНАДЦАТЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ СУД

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 65

http://13aas.arbitr.ru



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело №А56-116466/2018
20 июня 2019 года
г. Санкт-Петербург



Резолютивная часть постановления объявлена 17 июня 2019 года

Постановление изготовлено в полном объеме 20 июня 2019 года

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

в составе:

председательствующего Масенковой И.В.

судей Пряхиной Ю.В., Ракчеевой М.А.

при ведении протокола судебного заседания: Панковой Н.А.,

при участии:

от истца: Поделлкин Р.М. по доверенности от 07.06.2019,

от ответчика: Грубова А.В. по доверенности от 01.01.2019,

рассмотрев в открытом судебном заседании апелляционные жалобы (регистрационный номер 13АП-13240/2019, 13АП-13242/2019) ООО «РосТехСтрой» и ООО «ГЕОИЗОЛ»

на решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2019 по делу № А56-116466/2018 (судья Косенко Т.А.), принятое

по иску (заявлению) общества с ограниченной ответственностью «РосТехСтрой»

к обществу с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ»

о взыскании,

и по встречному иску о взыскании,

установил:

Общество с ограниченной ответственностью «РосТехСтрой» обратилось в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском, уточненным в порядке статьи 49 АПК РФ, к обществу с ограниченной ответственностью «Геоизол» о взыскании 13 210 654,71 руб. задолженности и 1 272 932,74 руб. пеней по договору от 21.11.2016 № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS, 25 888 653,29 руб. задолженности и 561 259,69 руб. пеней за период с 10.06.2018 по 21.08.2018 по договору от 15.11.2017 № СМР/2017-12- 01/АС-СУБ-РТС.

ООО «Геоизол» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «РосТехСтрой» о взыскании 3 461 295 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ за период с 28.02.2017 по 20.08.2017 по договору № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS. Делу присвоен № А56-133998/2018.

ООО «Геоизол» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «РосТехСтрой» о взыскании 31 563 383,20 руб. неустойки за нарушение срока выполнения работ по договору № СМР/2017-12-01/АС-СУБ-РТС. Делу присвоен № А56-134000/2018. Определением от 05.12.2018 дело № А56-116466/2018 объединено с делами № А56-133998/2018 и А56-134000/2018, объединенному делу присвоен № А56-116466/2018.

Решением от 11.03.2019 Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области по первоначальному иску взыскал с ООО «Геоизол» в пользу ООО «РосТехСтрой» 39 099 308 руб. задолженности и 1 834 192,43 руб. неустойки; по встречному иску взыскал с ООО «РосТехСтрой» в пользу ООО «Геоизол» 11 352 114,12 руб. неустойки и 200 000 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины, в удовлетворении остальной части встречного иска отказал. Произвел зачет денежных сумм, подлежащих взысканию по первоначальному и встречному искам, и в результате зачета первоначальных и встречных исковых требований взыскал с ООО «Геоизол» в пользу ООО «РосТехСтрой» денежные средства в сумме 29 354 646,13 руб.

Решение от 11.03.2019 обжаловано ООО «РосТехСтрой» и ООО «ГЕОИЗОЛ» в апелляционном порядке.

В судебном заседании ответчиком поддержано ходатайство об утверждении мирового соглашения.

В силу части 1 статьи 139 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации мировое соглашение может быть заключено сторонами на любой стадии арбитражного процесса и при исполнении судебных актов.

Исследовав материалы дела, обсудив условия мирового соглашения и проверив их соответствие закону, суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что данное мировое соглашение заключено в интересах обеих сторон, не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц, что могло бы согласно части 6 статьи 141 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации явиться основанием для отказа в его утверждении.

При таких обстоятельствах мировое соглашение, заключенное сторонами по делу, подлежит утверждению.

В связи с утверждением мирового соглашения производство по делу подлежит прекращению на основании части 2 статьи 150 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 269-271 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд

постановил:

Решение Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2019 по делу № А56-116466/2018 отменить.

Утвердить мировое соглашение, заключенное между обществом с ограниченной ответственностью «РостТехСтрой», именуемым в дальнейшем истец, в лице директора Прудникова Р.П., действующего на основании Устава, и Обществом с ограниченной ответственностью «ГЕОИЗОЛ», именуемым в дальнейшем ответчик, в лице генерального директора Лашкова Е.Б., действующего на основании Устава, совместно именуемыми стороны, действующими своей волей и в своем интересе в целях урегулирования правоотношений, о нижеследующем:

«На дату заключения настоящего мирового соглашения сумма задолженности Ответчика по первоначальному иску перед Истцом по Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016 составляет 13 210 654,71 рублей (тринадцать миллионов двести десять тысяч шестьсот пятьдесят четыре рубля 71 коп.), по Договору № СМР/2017-12-01/АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 - 25 888 653,29 рублей (двадцать пять миллионов восемьсот восемьдесят восемь тысяч шестьсот пятьдесят три рубля 29 коп.), а всего по указанным Договорам - 39 099 308 рублей (тридцать девять миллионов девяносто девять тысяч триста восемь) рублей 00 коп.

Ответчик признает задолженность перед Истцом в сумме 37 956 885 (тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 06 копеек, в том числе - по Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016 в размере 13 035 177,71 рублей (тринадцать миллионов тридцать пять тысяч сто семьдесят семь рублей 71 коп.), по Договору № СМР/2017-12-01/АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 - в размере 24 921 707,35 рублей (двадцать четыре миллиона девятьсот двадцать одна тысяча семьсот семь рублей 35 копеек).

Истец признает задолженность перед Ответчиком в части неустойки в размере 11 352 114,12 рублей, которая была взыскана решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11.03.2019.

Истец ООО «РостТехСтрой» в порядке части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказывается от исковых требований к Ответчику ООО «ГЕОИЗОЛ» по Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016, Договору № СМР/2017-12-01/АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 в общей сумме 2 976 615,37 рублей (два миллиона девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот пятнадцать рублей 37 копеек), в том числе - в части взыскания основного долга - в сумме 1 142 422 руб. 94 коп., в части взыскания неустойки - в сумме 1 834 192 руб. 43 коп.

ООО «ГЕОИЗОЛ» в порядке части 2 статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации отказывается от встречных исковых требований к ООО «РостТехСтрой» о взыскании неустойки по Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016 Договору № СМР/2017-12-01/АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 в общей сумме 26 422 439,27 рублей (в том числе части суммы неустойки в размере 2 749 875.90 рубля (из 11 352 114,12 рублей), которая была взыскана решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 марта 2019 года).

Стороны подтверждают, что в связи с заключением Договора уступки права требования № 30 от 30 мая 2019 года между Истцом (Цедентом) и Цессионарием - ООО «УМ Геоизол» (ИНН 7820045065, ОГРН 1157847260570), на момент подписания настоящего Мирового соглашения задолженность ответчика перед истцом по Договору подряда № СМР/2017-12-01 /АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 погашена полностью в сумме 24921707,35 рублей, в том числе НДС, задолженность ответчика перед истцом по Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016 погашена частично в сумме 4 432938 рублей 78 копеек в том числе НДС. Общая сумма погашенной ответчиком перед истцом задолженности по Договору подряда № СМР/2017-12-01 /АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 и Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016 в связи с заключением Договора уступки права требования № 30 от 30 мая 2019 года между Истцом (Цедентом) и Цессионарием - ООО «УМ Геоизол» (ИНН 7820045065, ОГРН 1157847260570), составляет 29 354 646,13 рублей.

Ответчик погашает оставшуюся перед Истцом задолженность по Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016 в сумме 8 602 238,22 рубля путем зачета встречных однородных требований в счет части неустойки в размере 8 602 238,22 рубля (из 11 352 114,12 рублей), которая была взыскана решением Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области от 11 марта 2019 года.

Общая сумма погашенной ответчиком перед истцом задолженности по Договору подряда № СМР/2017-12-01/АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 и Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016 составляет 37 956 885 (тридцать семь миллионов девятьсот пятьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят пять) рублей 06 копеек.

Расходы по госпошлине, а также иные судебные издержки (в т.ч. расходы на оплату услуг представителей), понесенные в рамках рассмотрения судебного дела № А56-116466/2018, Стороны несут самостоятельно.

Стороны подтверждают, что настоящее Соглашение урегулирует все имеющиеся претензии, вытекающие или связанные с исполнением Сторонами обязательств по Договору подряда № SI/RogunHHP/SC/001/SUB/RTS от 21.11.2016, Договору № СМР/2017-12-01/АС-СУБ-РТС от 15.11.2017 и не имеют каких-либо иных финансовых требований (взыскание каких-либопредусмотренных неустоек (пеней) и (или) убытков), связанных с исполнением указанных договоров.

Стороны подтверждают, что Мировое соглашение не нарушает права и законные интересы Сторон, а также других лиц и не противоречит закону.

Стороны подтверждают, что лица, подписавшие настоящее мировое соглашение, в силу положений Гражданского кодекса РФ, Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», Арбитражного процессуального кодекса РФ, иных нормативных правовых актов, всех существующих локальных актов Сторон (Уставов, положений и т.д.), полностью правомочны на совершение такого юридически значимого действия.».


Настоящее мировое соглашение составлено в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу: по одному экземпляру для сторон соглашения, один экземпляр представляется в материалы дела.

Мировое соглашение вступает в силу после его утверждения Тринадцатым арбитражным апелляционным судом и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

Последствия прекращения производства по делу, предусмотренные частью 3 статьи 151 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, сторонам известны.

Производство по делу прекратить.

Возвратить ООО «ГЕОИЗОЛ» из федерального бюджета 20 153 рублей уплаченной государственной пошлины по иску.

Взыскать с ООО «РостТехСтрой» в доход федерального бюджета государственную пошлину в размере 100 000 руб.


Постановление может быть обжаловано в Арбитражный суд Северо-Западного округа в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.



Председательствующий


И.В. Масенкова



Судьи



Ю.В. Пряхина


М.А. Ракчеева