Резолютивная часть решения от 18 апреля 2024 г. по делу № А20-188/2024

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики (АС Кабардино-Балкарской Республики) - Гражданское
Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ резолютивная часть

Дело № А20-188/2024
г. Нальчик
18 апреля 2024 года

Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики

в составе судьи Г.В. Садонцевой, при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Ж.М.Даудовой,

рассмотрев в открытом судебном заседании с использованием системы вэбконференции дело по исковому заявлению государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства», г. Нальчик (ОГРН <***>, ИНН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью «Строительная фирма «Стимул», г. Нальчик (ОГРН <***>, ИНН <***>)

о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по государственному контракту от 01.04.2020 № 8 в размере 157 720 рублей 78 копеек,

при участии в судебном заседании представителя ответчика  ФИО1, действующего по доверенности от 01.08.2023,

Руководствуясь статьями 110, 167170, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :


1. В удовлетворении заявленных исковых требований государственного казенного учреждения Кабардино-Балкарской Республики «Управление капитального строительства» (ОГРН <***>, ИНН <***>) отказать.

2. Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия (изготовления в полном объеме) в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Кабардино-Балкарской Республики.

3. Решение суда по настоящему делу может быть обжаловано в кассационном порядке по основаниям, предусмотренным частью 4 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации в Арбитражный суд Северо-Кавказского округа в течение двух месяцев со дня вступления решения по делу в законную силу через суд, вынесший решение, при условии, что оно было предметом рассмотрения арбитражного суда

апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

4. Настоящее решение выполнено в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью судьи. По ходатайству лиц, участвующих в деле, копии судебных актов, выполненных в форме электронного документа, на бумажном носителе могут быть направлены им в пятидневный срок со дня поступления соответствующего ходатайства заказным письмом с уведомлением о вручении или вручены им под расписку.

Судья Г.В. Садонцева



Суд:

АС Кабардино-Балкарской Республики (подробнее)

Истцы:

ГКУ КБР "Управление капитального строительства" (подробнее)

Ответчики:

ООО "СФ СТИМУЛ" (подробнее)

Судьи дела:

Садонцева Г.В. (судья) (подробнее)