Резолютивная часть решения от 13 декабря 2023 г. по делу № А12-31150/2022

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград « 13 » декабря 2023 г. Дело № А12-31150/2022

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Стрельниковой Н.В. при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Николенко И.В., рассмотрев в судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью «Парк» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Главе крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 (ОГРНИП 313344301800109, ИНН <***>) о взыскании неустойки

по исковому заявлению Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Парк» о признании обязательств, возникших договора подряда от 12.03.2020 № 1 прекращенными надлежащим исполнением

по исковому заявлению главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 к обществу с ограниченной ответственностью «Парк» о признании незаконными действия ООО «Парк» по уничтожению деревьев и кустарников, высаженных на объекте «ЦПКиО» по адресу: <...> по договорам подряда № 1-П/18 от 01.06.2018, № 2-П/18 от 01.09.2018, № 1 от 22.03.2019 и № 1 от 12.03.2020,

с участием в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора - администрации Центрального района Волгограда (ОГРН <***>, ИНН <***>), администрации Волгограда (ОГРН <***>, ИНН <***>), индивидуального предпринимателя ФИО2

при участии в судебном заседании: от ООО «Парк» – ФИО3, доверенность

от Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 – ФИО4, доверенность;

от администрации Центрального района Волгограда – ФИО5, доверенность

Руководствуясь ст.ст. 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Исковые требования ООО «Парк» удовлетворить.

Взыскать с Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1

Николаевны (ИНН <***>, ОГРНИП 313344301800109) в пользу общества с

ограниченной ответственностью «Парк» (ИНН 3444253954, ОГРН 1153443019344) неустойку по договору подряда от 12.03.2020 № 1 за период с 02.04.2021 по 31.03.2022 в размере 12 527 585 руб. 62 коп., судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 85 638 руб.

Возвратить из федерального бюджета плательщику – обществу с ограниченной ответственностью ООО «Парк» (ИНН <***>, ОГРН <***>) уплаченную государственную пошлину в размере 31 147 руб. 00 коп., выдав справку.

В удовлетворении исковых требований Главы крестьянского (фермерского) хозяйства ФИО1 отказать.

Решение может быть обжаловано в установленном законом порядке в течение месяца со дня его принятия в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Волгоградской области.

Судья Стрельникова Н.В.