Решение от 17 июня 2019 г. по делу № А41-33277/2019

27_8528027

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

(резолютивная часть)

Дело № А41-33277/19
17 июня 2019 года
г.Москва


Арбитражный суд Московской области в составе:

председательствующего судьи Горшковой М.П. протокол судебного заседания вел секретарь судебного заседания Голубчикова А.С.

рассмотрев в судебном заседании дело по иску (заявлению) Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Обществу с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энергострой» (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 571 708 руб. при участии в заседании представителей от истца – ФИО1, представитель по доверенности 77 АВ 8713908 от 30.10.2018 от ответчика- ФИО2, представитель по доверенности № 4/1 от 01.01.2019

установил:

Руководствуясь ст.ст.167, 168, 169, 170 АПК РФ, арбитражный суд

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью «Инжиниринговый центр Энергострой» в пользу Публичного акционерного общества «Московская объединенная электросетевая компания» неустойку по договору строительного подряда № ПС-04/2018 от 19.01.2018 в размере 41593 руб., неустойку по договору строительного подряда № ПС- 97/2017 от 09.10.2017 в размере 530 115 руб. и расходы по оплате государственной пошлины в сумме 14 434 руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме).

Судья М.П.Горшкова