Решение от 15 декабря 2023 г. по делу № А40-222306/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

http://www.msk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕШЕНИЕ

Дело № А40-222306/23-191-1773
15 декабря 2023 года
г. Москва


Арбитражный суд города Москвы

в составе судьи Волковой Е.И., единолично

рассмотрев в порядке упрощенного производства по правилам главы 29 АПК РФ

дело по иску Федеральной таможенной службы (121087, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.09.2004, ИНН: <***>)

ответчик: Общество с ограниченной ответственностью "СМК АТЛАНТ" (214010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСК ГОРОД, СЕДОВА <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2020, ИНН: <***>)

о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, а именно суммой авансового платежа, предусмотренного государственным контрактом от 05.09.2022 № 34-402 в размере 91 056 руб. 82 коп.

без вызова лиц, участвующих в деле,

УСТАНОВИЛ:

Федеральная таможенная служба обратилась в Арбитражный суд г.Москвы с исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью "СМК АТЛАНТ" о взыскании процентов за пользование чужими денежными средствами, а именно суммой авансового платежа, предусмотренного государственным контрактом от 05.09.2022 № 34-402 в размере 91 056 руб. 82 коп.

Определением суда от 06.10.2023 исковое заявление принято к производству суда для рассмотрения в порядке упрощенного производства, по правилам главы 29 АПК РФ.

Ко дню принятия решения суд располагает сведениями о получении сторонами копий определения о принятии искового заявления к производству и рассмотрении дела в порядке упрощенного производства, что является надлежащим извещением в силу статей 121, 122, 123 АПК РФ.

Дело рассмотрено в порядке упрощенного производства, в соответствии с ч. 1,2 ст. 227 и ст. 228 АПК РФ, без вызова сторон, по материалам, представленным истцом и ответчиком.

Решением Арбитражного суда города Москвы от 04.12.2023 исковые требования Федеральной таможенной службы удовлетворены в полном объеме.

11.12.2023 от истца поступило заявление о составлении мотивированного решения.

Поскольку заявление о составлении мотивированного решения поступило в сроки установленные ч. 2 ст. 229 АПК РФ, заявление подлежит удовлетворению.

Изучив материалы дела, оценив представленные по делу доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Как следует из материалов дела, между Федеральной таможенной службой (далее - Заказчик) и обществом с ограниченной ответственностью «СМК АТЛАНТ» (далее - Поставщик) заключен государственный контракт от 05.09.2022 № 34-402 (далее - Контракт) на поставку легковых автомобилей (далее - Товар) согласно спецификации (Приложение к Контракту) на сумму 8 913 015 руб. в срок до 20.10.2022 (включительно).

В соответствии с пунктом 3.1 Контракта Поставщик самостоятельно доставляет Товар Заказчику по адресу: место, определенное Поставщиком в г. Москва (далее - место доставки), в срок в течение 45 (сорока пяти) дней с даты заключения Контракта. Поставщик не менее чем за 20 (двадцать) дней до осуществления поставки Товара направляет в адрес Заказчика уведомление о времени и дате доставки Товара в место доставки.

В соответствии с пунктом 2.6 Контракта Заказчик в срок, установленный пунктом 2.7 Контракта, оплатил Поставщику авансовый платеж в размере 49 (Сорока девяти) процентов цены Контракта, что составляет 4 367 377,35 руб., НДС (20%) 727 896,23 руб. в пределах доведенных Заказчику лимитов бюджетных обязательств.

Таким образом, Заказчиком обязательства, предусмотренные пунктами 2.6, 2.7 Контракта, в части осуществления авансового платежа исполнены в полном объеме и в срок, что подтверждается платежным поручением от 12.09.2022 № 453375.

Письмом ФТС России от 20.10.2022 № 08-81/59995 доведено до Поставщика, что в случае, если Товар не будет поставлен до 25.10.2022, Контракт будет расторгнут Заказчиком в одностороннем порядке в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации в порядке, предусмотренном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Письмами ООО «СМК АТЛАНТ» от 24.10.2022 № 1, от 27.10.2022 № 5 в адрес Заказчика направлен запрос на продление срока приемки Товара до 10.11.2022-15.11.2022 ввиду задержки логистики.

Заказчик письмом от 27.10.2022 № 08-81/61371 уведомил ООО «СМК АТЛАНТ» о том, что срок поставки Товара в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок является существенным условием при исполнении Контракта и не подлежит изменению до указанного периода.

Между тем, в установленный срок товар Поставщиком поставлен не был, аванс по требованию Заказчика не возвращен.

В связи с тем, что обязательства по Контракту Поставщиком исполнены не были, на основании подпункта 4.4.7 Контракта письмом ФТС России от 28.10.2022 № 08-365/61765 в адрес ООО «СМК АТЛАНТ» направлено решение об одностороннем отказе от исполнения государственного контракта, а также требование о возврате аванса, выплаченного ФТС России по условиям Контракта.

Так как по независимой гарантии от 01.09.2022 № 10465986 (далее - Гарантия) Акционерный коммерческий банк «Абсолют Банк» (публичное акционерное общество) (далее - Банк) является Гарантом перед таможенной службой, ФТС России письмами от 05.12.2022 № 08-365/69529, от 29.12.2022 № 08-365/75603 направлены требования в Банк об осуществлении уплаты денежных сумм по Гарантии (аванса, части штрафа в пределах Гарантии).

Банком возвращена сумма авансового платежа в размере 4 367 377,35 руб. (платежное поручение от 21.12.2022 № 34148).

В соответствии со ст. 309, 310 Гражданского кодекса Российской Федерации обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, односторонний отказ от их исполнения не допускается за исключением случаев, предусмотренных законом.

В силу п. 1 ст. 395 ГК РФ в случаях неправомерного удержания денежных средств, уклонения от их возврата, иной просрочки в их уплате подлежат уплате проценты на сумму долга. Размер процентов определяется ключевой ставкой Банка России, действовавшей в соответствующие периоды. Эти правила применяются, если иной размер процентов не установлен законом или договором.

Истец считает, что ответчик, не приобретая Товар, неосновательно пользовался суммой авансового платежа до момента ее выплаты АКБ «АБСОЛЮТ БАНК» (ПАО). Принимая во указанное, истцом, в соответствии со ст. 395 ГК РФ, были начислены проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.09.2022 по 21.12.2022 в размере 91 056 руб. 82 коп.

Письмом ФТС России от 17.07.2023 № 08-352/40431 в адрес ООО «СМК АТЛАНТ» направлено требование об уплате процентов за пользование чужими денежными средствами. Указанное требование было оставлено ответчиком без удовлетворения.

На основании ч. 1 ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Суд, изучив материалы дела, приходит к выводу, что ответчик в период с 12.09.2022 по 21.12.2022 неосновательно пользовался суммой авансового платежа, внесенного истцом платежным поручением от 12.09.2022 № 453375 в счет оплаты поставки по государственному контракту от 05.09.2022 № 34-402

Ответчиком доказательств оплаты процентов представлено не было.

С учетом изложенного, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.09.2022 по 21.12.2022 в размере 91 056 руб. 82 коп.

Государственная пошлина, от уплаты которой истец освобожден, взыскивается с ответчика в доход бюджета в соответствии со ст. 110 АПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 49, 65, 71, 110, 167, 170-176, 226-229 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СМК АТЛАНТ" (214010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСК ГОРОД, СЕДОВА <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2020, ИНН: <***>) в пользу Федеральной таможенной службы (121087, <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 09.09.2004, ИНН: <***>) проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 12.09.2022 по 21.12.2022 в размере 91 056 (девяносто одна тысяча пятьдесят шесть) руб. 82 коп.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "СМК АТЛАНТ" (214010, СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, СМОЛЕНСК ГОРОД, СЕДОВА <...>, ОГРН: <***>, Дата присвоения ОГРН: 27.02.2020, ИНН: <***>) в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 642 (три тысячи шестьсот сорок два) руб.

Решение по делу, рассмотренному в порядке упрощенного производства, подлежит немедленному исполнению.

По заявлению лица, участвующего в деле, или в случае подачи апелляционной жалобы по делу, рассматриваемому в порядке упрощенного производства, арбитражный суд составляет мотивированное решение.

Мотивированное решение арбитражного суда изготавливается в течение пяти дней со дня поступления от лица, участвующего в деле соответствующего заявления.

Решение арбитражного суда первой инстанции по результатам рассмотрения дела в порядке упрощенного производства может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции в срок, не превышающий пятнадцати дней со дня его принятия, а в случае составления мотивированного решения арбитражного суда - со дня принятия решения в полном объеме.

Судья Е.И. Волкова