Резолютивная часть решения от 12 декабря 2023 г. по делу № А15-8196/2023

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А15-8196/2023
12 декабря 2023 г.
г. Махачкала


Арбитражный суд Республики Дагестан в составе судьи Батыраева Ш.М., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по заявлению

жилищно - строительного кооператива "Мирра" (ИНН <***>, ОГРН <***>) к муниципальному казенному учреждению "Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Махачкала" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о признании незаконным отказа в продлении срока действия разрешения на строительство от 23.12.2016 № 05-308-395-2016, выраженного в письме от 06.10.2023 № 51.07/11355/23, и обязании устранить нарушения прав и законных интересов путем продления срока действия разрешения на строительство от 23.12.2016 № 05-308-395-2016,

руководствуясь статьями 49,110,167,170,198,201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

принять к рассмотрению устные уточнения требований заявителя от 12.12.2023.

Признать незаконным отказ муниципального казенного учреждения "Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Махачкала" (ИНН <***>) в продлении жилищно - строительному кооперативу "Мирра" (ИНН <***>) разрешения на строительство от 23.12.2016 № 05-308-395-2016, выраженный в письме от 06.10.2023 № 51.07/11355/23.

Обязать муниципальное казенное учреждение "Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Махачкала" (ИНН

0541000093) устранить нарушения прав и законных интересов жилищно - строительного кооператив "Мирра" (ИНН 0572015879) путем принятия решения о продлении срока действия разрешения на строительство от 23.12.2016 № 05-308-398-2016.

Взыскать с муниципального казенного учреждения "Управление архитектуры и градостроительства администрации городского округа "город Махачкала" (ИНН <***>) в пользу жилищно - строительного кооператива "Мирра" (ИНН <***>) судебные расходы по государственной пошлине в размере 3 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Шестнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия через Арбитражный суд Республики Дагестан.

Судья Ш.М. Батыраев