Резолютивная часть решения от 22 ноября 2017 г. по делу № А82-6218/2017

72/2017-124755(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

150999, г. Ярославль, пр. Ленина, 28 http://yaroslavl.arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А82-6218/2017
г. Ярославль
22 ноября 2017 года
Арбитражный суд Ярославской области в составе судьи Бессоновой И.Ю.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания

ФИО1

рассмотрев в судебном заседании исковое заявление общества с ограниченной

ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального

строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

о взыскании 451931.90 руб., по встречному иску

общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального

строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к обществу с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН

<***>) о взыскании 455398.30 руб. 69 коп.,

третьи лица: Акционерное общество «Главстрой Девелопмент», общество с

ограниченной ответственностью «Строительно-монтажное управление-98».

Руководствуясь п/п 1 п. 4 ст. 150, статьями 110, 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 18 198 руб. 60 коп. неустойки, 485 руб. в возмещение расходов по уплате госпошлины, всего 19 683 руб. 60 коп. долга.

В остальной части первоначального иска отказать.

Производство по требованию встречного иска о взыскании задолженности по договору долевого участия в сумме 433 300 руб. прекратить.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН <***>, ОГРН <***>) 41 553 руб. 47 коп. неустойки, 11 985 руб. 98 коп. в возмещение расходов по уплате госпошлины, всего 53 539 руб. 45 коп. долга.

В остальной части встречного иска отказать.

После зачета встречных однородный требований суд определяет ко взысканию с Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" (ИНН <***>, ОГРН

1132904000415) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" (ИНН 2317051449, ОГРН 1082367001353) 33 855 руб. 85 коп. долга.

Исполнительный лист выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Главное Управление капитального строительства Волга" после вступления решения в законную силу.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Парнас" в доход федерального бюджета 482 руб. 02 коп. государственной пошлины по встречному иску.

Исполнительный лист выдать по истечении 10-дневного срока со дня вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства во Второй арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия (изготовления его в полном объеме), а со дня вступления решения в законную силу – в кассационном порядке в Арбитражный суд Волго-Вятского округа в двухмесячный срок при условии, что оно было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Апелляционная и кассационная жалобы подаются через Арбитражный суд Ярославской области, в том числе посредством заполнения форм, размещенных на официальном сайте суда в сети «Интернет».

Судья Бессонова И.Ю.