Резолютивная часть решения от 25 июня 2018 г. по делу № А03-18221/2017

АРБИТРАЖНЫЙ СУД АЛТАЙСКОГО КРАЯ

656015, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, проспект Ленина,76, тел.: (385-2) 61-92-78, факс: (385-2) 61-92-93;

http://www.altai-krai.arbitr.ru; е-mail: а03.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (резолютивная часть)

Дело № А03-18221/2017
г. Барнаул
26 июня 2018 года
Арбитражный суд Алтайского края в составе судьи Пашковой Е.Н., при ведении протокола судебного заседания секретарем ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭУ-47 «Строитель», г. Барнаул (ОГРН <***>) к акционерному обществу «Военторг – восток», г. Хабаровск (ОГРН <***>) о взыскании 25 127 руб. 56 коп. неустойки,

при участии представителей сторон:

от истца: ФИО2 (доверенность, вид на жительство), ФИО3 (доверенность, паспорт), ФИО4 (доверенность, паспорт),

от ответчика: ФИО5 (доверенность, паспорт), после перерыва не явилась,

На основании статей 309, 310, 779, 781 Гражданского кодекса Российской Федерации, и руководствуясь статьями 27, 65, пунктом 3.1 статьи 70, 110, 227-229 Арбитражного

процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд Алтайского края

Р Е Ш И Л :

Взыскать с акционерного общества «Военторг – восток», г. Хабаровск (ОГРН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭУ-47 «Строитель», г. Барнаул (ОГРН <***>) 25 127 руб. 56 коп. неустойки, 2000 руб. расходов по оплате государственной пошлины.

Возвратить обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания ЖЭУ-47 «Строитель», г. Барнаул (ОГРН <***>) из федерального бюджета 470 руб. государственной пошлины, уплаченной по платежному поручению № 350 от 27 сентября 2017г.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Алтайского края в Седьмой арбитражный апелляционный суд, г. Томск, в течение месяца со дня принятия решения, либо в Арбитражный суд Западно-Сибирского округа в течение двух месяцев со дня вступления

решения в законную силу, если такое решение было предметом рассмотрения в арбитражном суде апелляционной инстанции или если арбитражный суд апелляционной инстанции отказал в восстановлении пропущенного срока подачи апелляционной жалобы.

Судья Е.Н. Пашкова