СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 28 сентября 2020 г. по делу № А40-88700/2020

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109699_26654397

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации Р Е Ш Е Н И Е (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-88700/20-3-654
г. Москва
28 сентября 2020 г.
Арбитражный суд г. Москвы в составе судьи Федоточкина А.А.

при ведении протокола секретарём судебного заседания Сафиной Д.В., с использованием средств аудиозаписи,

рассмотрел в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению

Акционерного общества "Московская инженерно-строительная компания" (117630, Москва город, улица Обручева, дом 23, этаж 8, кабинет 7, ОГРН: 1107746567378, Дата присвоения ОГРН: 16.07.2010, ИНН: 7709857542)

к Обществу с ограниченной ответственностью "Стройпартнер" (115516, Москва город, улица Промышленная, дом 11, строение 3, комната 9, ОГРН: 1067760918609, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2006, ИНН: 7726556070)

о взыскании 70 254 537,07руб. В судебное заседание явились: От истца: Ярчук Е.В. по дов. № 63 от 08.05.2020 г. От ответчика: не явился, извещен.

РЕШИЛ:

Взыскать с ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙПАРТНЕР" (115516, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ПРОМЫШЛЕННАЯ, ДОМ 11, СТРОЕНИЕ 3, КОМНАТА 9, ОГРН: 1067760918609, Дата присвоения ОГРН: 12.12.2006, ИНН: 7726556070) в пользу АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МОСКОВСКАЯ ИНЖЕНЕРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ" (117630, МОСКВА ГОРОД, УЛИЦА ОБРУЧЕВА, ДОМ 23, ЭТАЖ 8, КАБИНЕТ 7, ОГРН: 1107746567378, Дата присвоения ОГРН: 16.07.2010, ИНН: 7709857542) сумму неосновательного обогащения в виде суммы не погашенного аванса по договору строительного подряда № 294-21 от 17.12.2018г. в размере 48 507 667 (Сорок восемь миллионов пятьсот семь тысяч шестьсот шестьдесят семь) руб. 96 коп., договорную неустойку за нарушение срока выполнения работ за период с 01.10.2019г. по 05.04.2020г. в размере 13 518 626 (Тринадцать миллионов пятьсот восемнадцать тысяч шестьсот двадцать шесть) руб. 90 коп., денежные средства в счет компенсации административных штрафов в размере 370 000 (Триста семьдесят тысяч) руб. 00 коп., договорную неустойку за нарушение срока возврата не погашенного аванса в размере 0,1% от суммы не погашенного аванса за период с 20.04.2020г. по 28.09.2020г. в размере 7 858 242 (Семь миллионов восемьсот пятьдесят восемь тысяч двести сорок два) руб. 21 коп., с последующим

начислением неустойки с 29.09.2020 г. по дату фактической оплаты задолженности, расходы на оплату государственной пошлины в размере 200 000 (Двести тысяч) рублей 00 копеек.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в месячный срок со дня его принятия.

Судья А.А. Федоточкин