СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 21 марта 2023 г. по делу № А40-148498/2022

Арбитражный суд города Москвы (АС города Москвы) - Гражданское

Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда

900109436_35126082

АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ 115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17 http://www.msk.arbitr.ru Именем Российской Федерации
РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ (в порядке ст. 176 АПК РФ)

Дело № А40-148498/22-19-1083
г. Москва
21 марта 2023 г.
Арбитражный суд в составе судьи Подгорной С.В., при ведении протокола помощником судьи Мясниковым М.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело

по иску Общества с ограниченной ответственностью «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480),

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324)

о взыскании денежных средств.

по встречному иску Общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324) к Общества с ограниченной ответственностью «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) о взыскании 11.493 498 руб. 58 коп. неустойки.

при участии: от истца: Савельев И.А., доверенность от 07.07.2022 г., паспорт, диплом; от ответчика: Стародубцева Т.М., доверенность № 32 от 01.02.2023 г., паспорт, диплом.

РЕШИЛ:

Требования ООО «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) по первоначальному иску удовлетворить.

Взыскать с ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324) в пользу ООО «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) 43 205 485 руб. 69 коп. задолженности, 4 959 683 руб. 79 коп. процентов, рассчитанных по правилам ст. 395 ГК РФ, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 200 000 руб. 00 коп.

Требования ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324) по встречному иску удовлетворить в части.

Взыскать с ООО «ГарантГеоПроект» (ИНН 7730709480) в пользу ООО «Инвестиционно-финансовая строительная компания АРКС» (ИНН 7714275324) 2 500 000 руб. 00 коп. неустойки, а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 35 500 руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в месячный срок с даты его принятия в Девятый арбитражный апелляционный суд.

Судья: С.В. Подгорная