СудАкт в соцсетях

Резолютивная часть решения от 26 июня 2018 г. по делу № А59-2538/2018

Арбитражный суд Сахалинской области (АС Сахалинской области) - Гражданское

Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда

5_779803

АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Р Е Ш Е Н И Е

(резолютивная часть)

Дело А59-2538/2018

26 июня 2018 года г. Южно-Сахалинск

Арбитражный суд Сахалинской области в составе:

председательствующего судьи Боярской О.Н., при ведении протокола судеб- ного заседания секретарем ФИО1,

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа (ОГРН <***> ИНН

6505005925 адрес регистрации 694740 Сахалинская область, р-он Невельский, <...>) к обществу с ограниченной ответственностью

«Аваллон» (ОГРН <***> ИНН <***> адрес регистрации 693022 Сахалинская обл, г. Южно-Сахалинск, село Новая деревня, ул. Новая, 10 оф. 1) о взыскании неустойки за просрочку исполнения обязательств по муниципаль- ному контракту,

при участии в судебном заседании:

представитель истца ФИО2, по доверенности № 170 от 26 февраля 2018 года,

представитель ответчика директор ФИО3,

руководствуясь статьями 167-171 Арбитражного процессуального кодекса РФ,

р е ш и л :

Исковые требования отдела капитального строительства и жилищно- коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа удо-

влетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон» в пользу отдела капитального строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Невельского городского округа неустойку по муниципаль- ному контракту в размере 150 000 рублей (сто пятьдесят тысяч рублей).

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Аваллон» госу- дарственную пошлину в доход государства в федеральный бюджет в сумме

5 500 рублей (пять тысяч пятьсот рублей).

Решение может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с момента вынесения в полном объеме через Арбитражный суд Сахалинской области, после чего в арбитражный суд кассационной инстанции Арбитражный суд Дальневосточного округа.

Судья О.Н. Боярская