Резолютивная часть решения от 5 декабря 2022 г. по делу № А65-25893/2021

Арбитражный суд Республики Татарстан (АС Республики Татарстан) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



2141/2022-305048(1)

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ул.Ново-Песочная, д.40, г.Казань, Республика Татарстан, 420107 E-mail: info@tatarstan.arbitr.ru http://www.tatarstan.arbitr.ru тел. (843) 533-50-00

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


Дело № А65-25893/2021
г. Казань
05 декабря 2022 года

Арбитражный суд Республики Татарстан в составе председательствующего судьи Абульхановой Г.Ф., рассмотрев в открытом судебном заседании дело А65-25893/2021, руководствуясь статьями 109, 110, 112, 167169, 170, 176

Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л :


Первоначальный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 833 323 руб. 08 коп. долга за оплату выполненных работ, 19 427 руб. расходов на оплату госпошлины.

В остальной части иска отказать.

Выдать Обществу с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) справку на возврат из федерального бюджета 1 227 руб. государственной пошлины.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева- КАИ", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 13 977 руб. 17 коп. расходов на оплату судебной экспертизы.

Встречный иск удовлетворить частично.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева- КАИ", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 145 168 руб. 20 коп. неустойки за просрочку выполнения работ, 4 156 руб. расходов на оплату государственной пошлины.

В остальной части встречного иска отказать.

В результате зачета взыскать с Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения Высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ", г.Казань, (ОГРН


<***>, ИНН <***>) в пользу Общества с ограниченной ответственностью "Строительная компания "Лидер", г.Казань, (ОГРН <***>, ИНН <***>) 689 448 руб. 71 коп. долга.

Выплатить автономной некоммерческой организации «Судебно-экспертный центр «СТРОЙЭКСПЕРТИЗА» за проведение судебной экспертизы с депозитного счета арбитражного суда 175 000 руб. по реквизитам, указанным в счете на оплату № 54 от 11.08.2022.

Исполнительный лист выдать после вступления решения в законную силу.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в месячный срок.

Председательствующий судья Г.Ф. Абульханова

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Федеральное казначействоДата 30.12.2021 2:28:53Кому выдана Абульханова Галия Фатыховна



Суд:

АС Республики Татарстан (подробнее)

Истцы:

ООО "Строительная компания "Лидер", г. Казань (подробнее)

Ответчики:

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение Высшего образования "Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ", г.Казань (подробнее)

Судьи дела:

Абульханова Г.Ф. (судья) (подробнее)