Резолютивная часть решения от 11 августа 2025 г. по делу № А55-3331/2025

Арбитражный суд Самарской области (АС Самарской области) - Административное
Суть спора: Оспаривание ненормативных правовых актов - Законодательство о земле



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

443001, <...>, тел. <***>, (846) 207-55-15

http://www.samara.arbitr.ru

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ Резолютивная часть

12 августа 2025 года Дело № А55-3331/2025

Арбитражный суд Самарской области в составе судьи Матюхиной Т.М.

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Баловневым Р.И.,

рассмотрев 12 августа 2025 года в судебном заседании дело возбужденное по заявлению ООО «Специализированный застройщик «СовДел», ИНН <***>,

443099, <...>. Д. 19А, ком. 15

к Министерству строительства Самарской области, г.Самара С участием в деле в качестве третьих лиц: Администрация городского округа Тольятти,

Государственная инспекция строительного надзора Самарской области. об оспаривании

при участии:

согласно протокола судебного заседания

Руководствуясь ст.ст. 49, 167-170,176,201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации,

Р Е Ш И Л:


Заявленные требования удовлетворить.

Признать незаконным решение Министерства строительства Самарской области, принятого по результатам рассмотрения заявления ООО «Специализированный застройщик «СовДел» от 21.06.2024 РС-01972-18/Э, РС-01973-18/Э, об отказе во внесении изменений в разрешение на строительство от 02.11.2015 № 63-302-866-2015 по объекту «Многоквартирный дом с элементами благоустройства».

Обязать Министерство строительства Самарской области устранить допущенное нарушение прав и законных интересов общества с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «СовДел» путем продления срока действия разрешения на строительство № 63-302-866-2015 от 02.11.2015 по объекту «Многоквартирный дом с элементами благоустройства» на 24 месяца, в течении десяти дней со дня вступления решения суда в законную силу.

Взыскать с Министерства строительства Самарской области в пользу ООО «Специализированный застройщик «СовДел» расходы по оплате государственной пошлины в размере 50 000 руб.

Решение может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд г. Самара с направлением апелляционной жалобы через Арбитражный суд Самарской области.

Судья / Т.М. Матюхина



Суд:

АС Самарской области (подробнее)

Истцы:

ООО "Специализированный застройщик "СовДел" (подробнее)

Ответчики:

Министерство строительства Самарской области (подробнее)

Судьи дела:

Матюхина Т.М. (судья) (подробнее)