Резолютивная часть решения от 24 августа 2023 г. по делу № А35-7251/2022

Арбитражный суд Курской области (АС Курской области) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда



93/2022-93962(1)


АРБИТРАЖНЫЙ СУД КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск, ул. К. Маркса, д. 25 http://www.kursk.arbitr.ru

Именем Российской Федерации
Резолютивная часть решения


Дело № А35-7251/2022
24 августа 2023 года
г. Курск



Арбитражный суд Курской области в составе судьи Бесединой А.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрел в открытом судебном заседании материалы дела по иску

Комитета дорожного хозяйства города Курска

к обществу с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь»

о взыскании неустойки (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 14.09.2021 года № 5/2021-РТ, в размере 79 200 руб. 36 коп., штрафа в размере 82 500 руб. 42 коп.

В судебном заседании участвуют представители:

от истца: ФИО2 – по доверенности от 26.06.2023, от ответчика: ФИО3 –по доверенности от 07.10.2022,

Руководствуясь статьями 6 - 10, 49, 65, 70, 110, 167-170, 176, 177, 180 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :


Уточные исковые требования Комитета дорожного хозяйства города Курска удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» (305000, область Курская, город Курск, Красная Площадь, дом 2/4, офис 2, ОГРН <***>, дата присвоения ОГРН 17.03.2020, ИНН <***>) в пользу Комитета дорожного хозяйства города Курска (305000, <...>, ОГРН <***>, дата присвоения ОГРН 10.09.2019, ИНН <***>) неустойку (пени) в связи с ненадлежащим исполнением обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом от 14.09.2021 года № 5/2021-РТ в размере 76 450 руб. 35 коп.

В остальной части исковых требований отказать.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью Строительная компания «Континенталь» в доход федерального бюджета госпошлину в размере 3 058 руб. 00 коп.

Настоящее решение может быть обжаловано в Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Курской области в срок, не превышающий месяца со дня его принятия.

Судья А.Ю. Беседина

Электронная подпись действительна.Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 22.05.2023 4:49:00Кому выдана Беседина Анастасия Юрьевна



Суд:

АС Курской области (подробнее)

Истцы:

Комитет дорожного хозяйства города Курска (подробнее)

Ответчики:

ООО Строительная компания "Континенталь" (подробнее)

Иные лица:

Арбитражный суд Центрального округа (подробнее)

Судьи дела:

Беседина А.Ю. (судья) (подробнее)