Резолютивная часть решения от 5 июня 2020 г. по делу № А29-1983/2020Арбитражный суд Республики Коми (АС Республики Коми) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам аренды 177/2020-41657(1) АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ Именем Российской Федерации Дело № А29-1983/2020 05 июня 2020 года г. Сыктывкар Арбитражный суд Республики Коми в составе судьи Кокошиной Н.В. рассмотрев в судебном заседании дело по иску Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) о взыскании неустойки, Руководствуясь статьями 110, 167-170, 171, 176, 180-181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд Исковые требования удовлетворить частично. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в пользу Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) 105 000 руб. неустойки. В остальной части иска отказать. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Усинское дорожное ремонтно-строительное управление» (ИНН: <***>, ОГРН: <***>) в доход федерального бюджета 4 150 руб. государственной пошлины. Разъяснить, что решение суда может быть обжаловано в апелляционном порядке во Второй арбитражный апелляционный суд (г.Киров) с подачей жалобы через Арбитражный суд Республики Коми в месячный срок со дня изготовления в полном объеме. Судья Н.В. Кокошина Суд:АС Республики Коми (подробнее)Истцы:Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (подробнее)Ответчики:ООО "Усинское дорожное ремонтно-строительное управление" (подробнее)Судьи дела:Кокошина Н.В. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |
