Резолютивная часть решения от 24 апреля 2018 г. по делу № А41-11018/2018

25_7039218

Арбитражный суд Московской области 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва

http://asmo.arbitr.ru/

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

Дело № А41-11018/18
25 апреля 2018 года
г. Москва


Арбитражный суд Московской области в составе судьи Л.М. Наринян

при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания ФИО1,

рассмотрел в судебном заседании дело по заявлению ООО "ЦКТ "ВЕКУС" (ИНН <***>, ОГРН <***>)

к Управлению строительства, архитектуры и градостроительного регулирования Администрации Пушкинского муниципального района; Администрации Пушкинского муниципального района Московской области

о взыскании неустойки в сумме 482 853 руб. 91 коп., компенсации в случае неисполнения судебного акта в сумме 100 000 руб., расходов по оплате услуг представителя в сумме 20 000 руб.

при участии в заседании: согласно протоколу

Руководствуясь статьями 110, 167 – 170, 176, 319 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Исковое заявление ООО "ЦКТ "ВЕКУС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) удовлетворить частично.

2. Взыскать с Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района Московской области (ИНН <***>, ОГРН <***>) в пользу ООО "ЦКТ "ВЕКУС" (ИНН <***>, ОГРН <***>) неустойку в сумме 366 841 руб. 79 коп., судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 20 000 руб. и судебные расходы по оплате государственной пошлины в сумме 9 408 руб. 43 коп.

При недостаточности или отсутствии денежных средств у Управления строительства, архитектуры и градостроительного регулирования администрации Пушкинского муниципального района Московской области

взыскание произвести субсидиарно с Администрации Пушкинского муниципального района Московской области за счет средств казны Пушкинского муниципального района Московской области.

3. В остальной части в удовлетворении исковых требований и требований о взыскании судебных расходов на оплату услуг представителя отказать.

4. Исполнительный лист выдать в порядке ст. 319 АПК РФ.

5. В соответствии с частью 1 статьи 259 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации решение может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца после принятия арбитражным судом первой инстанции обжалуемого решения.

Судья Л.М. Наринян