Резолютивная часть решения от 24 августа 2023 г. по делу № А50-11009/2023

Арбитражный суд Пермского края (АС Пермского края) - Гражданское
Суть спора: о неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам строительного подряда



100598_4484138


Арбитражный суд Пермского края

Екатерининская, дом 177, Пермь, 614068, www.perm.arbitr.ru

Именем Российской Федерации


РЕЗОЛЮТИВНАЯ ЧАСТЬ РЕШЕНИЯ


город Пермь

24.08.2023 года Дело № А50-11009/23

Арбитражный суд Пермского края в составе судьи Ю.Т. Султановой, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Кобяковой Ю.С. (до перерыва), секретарем судебного заседания ФИО1 (после перерыва), рассмотрел в открытом судебном заседании дело

по исковому заявлению унитарной некоммерческой организации - фонда «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края» (614068, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

к ответчику – обществу с ограниченной ответственностью «КС- ДЕВЕЛОПМЕНТ» (344000, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>)

о взыскании неустойки по договору генерального подряда № 24-1-17/22 от 28.02.2022 в размере 985 942 руб. 79 коп.,

третье лицо: общество с ограниченной ответственностью «Технический заказчик фонда развития территорий» (адрес: 125315, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Сокол, пр-кт Ленинградский, д. 80, к. 37, этаж 5, пом. 1, ком. 1-20, ОГРН: <***>, ИНН: <***>).

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Пермского края

Р Е Ш И Л :


Исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «КС- ДЕВЕЛОПМЕНТ» (344000, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) в пользу унитарной некоммерческой организации - фонда «Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства Пермского края» (614068, <...>, ОГРН: <***>, ИНН: <***>) 89 631,16 руб. неустойки, а также 22 719 руб. судебных расходов по оплате государственной пошлины.

В удовлетворении остальной части исковых требований отказать.

Решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме) через Арбитражный суд Пермского края.

Электронная подпись действительна.

Судья Ю.Т. Султанова

Данные ЭП:Удостоверяющий центр Казначейство РоссииДата 03.03.2023 7:05:00

Кому выдана Султанова Юлия Турехановна



Суд:

АС Пермского края (подробнее)

Истцы:

УНИТАРНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ - ФОНД "ФОНД ЗАЩИТЫ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ" (подробнее)

Ответчики:

ООО "Кс-Девелопмент" (подробнее)

Судьи дела:

Султанова Ю.Т. (судья) (подробнее)