Резолютивная часть решения от 19 марта 2017 г. по делу № А12-73479/2016

Арбитражный суд Волгоградской области

Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть)

город Волгоград

«20» марта 2017 г. Дело № А12-73479/2016

Арбитражный суд Волгоградской области в составе судьи Лазаренко С.В., с использованием средств аудиозаписи, при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Мониной Ю.А., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Управления капитального строительства Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) к обществу с ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании денежных средств, и по встречному исковому заявлению заявлением общества с ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) к Управлению капитального строительства Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) о взыскании основного долга по муниципальному контракту № 152 от 24.08.2015г., в размере 2 910 000 рублей, неустойку за нарушение сроков исполнения обязательств и процентов за пользование чужими денежными средствами в размере 33 577 рублей, в рамках дела № А12-73479/2016, при участии третьего лица Комитет строительства Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>).

при участии в заседании: от истца – ФИО1 – доверенность № 3 от 09.01.2017г.,

от ответчика – ФИО2 – директор ООО «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект», ФИО3 – доверенность от 20.12.2016г.,

от третьего лица – ФИО4 – доверенность № 19 от 06.12.2016г.,

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

Первоначальные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу Управления капитального строительства Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>)

неустойку в сумме 267 655,33руб. В остальной части отказать. Встречные исковые требования удовлетворить частично.

Взыскать с Управления капитального строительства Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) задолженность в размере 2 910 000руб., неустойку в сумме 18 430руб. В остальной части встречных требований отказать.

Окончательно, в порядке зачета взаимных требований взыскать с Управления капитального строительства Администрации городского округа – город Волжский Волгоградской области (ОГРН <***>, ИНН <***>) в пользу общества с ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) 2 660 774,67руб.

Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «Институт УРБАНИСТИКИ Пятигорскэнергопроект» (ОГРН <***>, ИНН <***>) государственную пошлину в доход федерального бюджета в сумме 17 260руб.

Решение может быть обжаловано в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через арбитражный суд Волгоградской области в установленные законом сроки.

Судья С.В. Лазаренко