Резолютивная часть решения от 14 октября 2019 г. по делу № А41-61924/2019Арбитражный суд Московской области (АС Московской области) - Гражданское Суть спора: О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам подряда 9_8953109 Арбитражный суд Московской области 107053, г. Москва, проспект Академика Сахарова, д.18 http://asmo.arbitr.ru/ Именем Российской Федерации РЕШЕНИЕ (резолютивная часть) Дело № А41-61924/2019 г. Москва 15 октября 2019 года. Судья Арбитражного суда Московской области Машин П.И., при ведении протокола секретарем судебного заседания ФИО1, рассмотрев в открытом судебном заседании дело № А41-61924/2019 по иску ООО "РУБЕЖ-И" (ОГРН <***>) к ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИРМАН" (ОГРН <***>) о взыскании 13 025 689,77 руб. неотработанного аванса по договору подряда № 1412-К/15с от 24.07.2017, штрафа в размере 4 446 674,46 руб., неустойки за период с 30.06.2018 по 22.01.2019 в размере 1 375 373,45 руб., при участии: согласно протоколу, Руководствуясь статьями 110, 167-170, статьей 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Взыскать с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИРМАН" (ОГРН <***>) в пользу ООО "РУБЕЖ-И" (ОГРН <***>) 13025689 руб. 77 коп. неотработанного аванса по договору подряда № 1412-К/15с от 24.07.2017, 4446674 руб. 46 коп. штрафа, а также 1375373 руб. 45 коп. неустойки. Взыскать с ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИРМАН" (ОГРН <***>) в доход федерального бюджета 117239 руб. 00 коп. государственной пошлины. Решение может быть обжаловано в течение месяца в Десятый арбитражный апелляционный суд, вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия если не подана апелляционная жалоба. Судья П.И. Машин Суд:АС Московской области (подробнее)Истцы:ООО "РУБЕЖ-И" (подробнее)Ответчики:ООО "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ВИРМАН" (подробнее)Судьи дела:Машин П.И. (судья) (подробнее)Последние документы по делу: |